合作市20xx年牛羊育肥小区建设项目暖棚建设工程招标文件(编辑修改稿)

合作市20xx年牛羊育肥小区建设项目暖棚建设工程招标文件(编辑修改稿)内容摘要：

的 方式提交。 如果中标人没有按照上述第 或 32 条规定执行，招标代理机构 将有充分的理由取消中标决定，并没收其投标保证金。 在此情况下 建设单位 可将标授予下一个合理的投标人或重新招标。 除包括“招标文件”规定的全部内容外，还应包括： (1)与招标有关的澄清、说明； (2)投标单位 在投标时随同投标书递交的资料与附图； (3)在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件； (4)有关技术要求的补充内容。 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 21 第三章 合同条款及合同格式 招标编号 : DHHZHHSYXMNPJS20xx01 标段号： 合同编号 : 甲方 (发包方 )： 合作市 农牧局 乙方 (承包方 )：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本 项目 具体情况， 经 双方 协商，签定 如下 合同： 第一章、定义 一、 定义 本文件和附件中所用词用语除协议条款另有约 定外，应赋予以下涵义： １ .发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２ .承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ３ .工程 监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位对工程进行的监理。 ：各级 政府项目 建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 ：协议条款约定具体内容的永久工程。 ： 各级 农业项目 建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ：按有关规定或协议条款约定的 标准计算的，用以支合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 22 付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 ：协议条款约定的合同工期。 ：协议条款约定的工程开工日期。 ：协议条款约定的工程竣工日期。 ：由甲方提供经上级 有关 部门批准的 实施方案或施工图设计 资料。 ：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 ：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 ：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。 第 二 章 合同条款 第一条 工程概况 一、 项目 名称： 二、 工程性质： 三、 批准单位： 四、 批准文号： 五 、 建设 地点： 六、建设 内容： 合作市 乡 建设 座约 平方米 育肥 用 暖棚 建设。 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 23 七、 业主： 合作市 农牧局 八 、开工日期： 20xx年 月 日 九、 竣工日期： 20xx年 月 日 十、 总日历工期： 天 十一、 质量等级：合格 第二条 合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 １ .本协议条款； ２ .本合同条件； ３ .洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条 合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及 农业建设项目行业 规章。 三、施工使用国家标准、规范 ， 甘南州育肥牛暖棚建设 技术规程相关 标准、规范 和 甘南州育肥羊暖棚建设技术规程相关 标准、规范。 第四条 双方 的主要义务和 责任 一、 甲方 的主要义务责任： 有关 部门批准的项目 实施方案及图纸 设计资料，并进行现场交验。 应为乙方做好项目建设所在地乡（镇）、村及牧户的协调工作。 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 24 完成合同确定的 暖棚建设 任务 后，乙方应向甲方提交验收申请。 甲方接到乙方的验收申请后， 在规定的时间内 、组织 项目 有关单位及人员， 对工程进行 验收。 二、乙方的主要 义务责任： 向甲方 和监理方 提供月工程进度计划 、工程实际进度 和有关统计报表。 及 保 卫，并做好安全、防护设施的维修。 乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。 ， 完成合同规定的 暖棚 建设 工程，并负责施工期内已完工程的维护，必要时 向甲方 技术人员及监理人员 提供在施工现场办公和生活的房屋及设施。 建筑 物、构筑物的保护工作。 遵守环境保护的法律、法规、和规章， 交工前清理现场达到 技术 文件的要求， 并 承担 因违反有关规定造成的损失和罚款。 ，乙方应全面负责建设内容的管理和维护；移交后应承担保修期内的缺陷修复工作。 第 五 条 工程分包 与外购 一、乙方 无 任何约定分包合同 的 义务与 权利，不得将本合同范围内的内容进行分包、转让或变更合同主体。 二、乙方若发生分包、转包合同行为的 ， 一经核实， 甲 方有权终止乙方合同，收回的工程将依照招标文件进行重新招标。 第 六 条 质量与验收 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 25 一、 检查和返工 乙方应按相应的建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同发出指令施工，随时接受甲方及 该项目监理机构 的检查检验， 并 为检查检验提供便利条件，并按甲方及 项目监理方 的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。 二、 竣工验收 工程具备竣工条件，乙方按建设施工及验收技术规范等规定向甲方提交 “ 竣工验收报告 ” 申请验收。 报告 包括验收的内容、时间、地点， 并 上 报 乙方 自验资料。 三 、 工程 保修 验收交付的工程，均从移交甲方之日起分别计算保修期，工程保修期为１年。 第 七 条 其他 一 、 安全施工 ，认真采取安全防护措施 ，严防 安全 事故 的发生。 因此发生的费用， 由 乙方承担 ， 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及 相关费用。 发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表和监理方 ，按 国家 有关规定和政府有关部门的要求 及时 处理。 甲方为抢救提供必要条件 ,发生的费用由事故责任方承担。 须 办理在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险，并支付 相 应费用。 二 、 不可抗力 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 26 ，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，在24 小时内向甲方代表 和监理方 通报受害情况，按《协议条款》约定的时间向甲方代表报告损失情况和清理、修复的费用。 灾害继续发生 ，乙方应 每隔 10 天向甲方代表报告１次灾害情况，直到灾害结束。 甲方应对处理灾害提供必要条件。 2. 除有关保修条款仍然生效，其他条款即告终止，保修期满并退还质量保 证 金后，有关保修条款 即行 终止。 第 八 条 合同价款与支付 一 、 合同价款 乙方完工经 甲方验收合格后， 按 每 平方米 元 计 ， 合同总 价 （大写） 元。 二、 工程款支付 根据工程进度，采取分步付款的办法，即工程开工后，甲方 向 乙方预付 工程款 15%； 棚圈建设 完工 经甲方组织验收合格 后甲方支付给乙方工程款总额的 60%（含预付款），待 甲方 完成市级 验收合格后 付乙方工程款总额的 15%；剩余 10%待 州 级主管部门验收合格（或 工程正常运行一年 ） 后一次付清（若存在质量问题，由乙方返工重建，直到甲方验收合格 为止 ，在此期间的所有开支均由乙方承担）。 三、 税费 本合同价格为含税价，乙方提供的技术资料、服务等所有税费已全部包含在合同价 款 内。 第 九 条 违约 一、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金。 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 27 二、 如发现安装质量问题，乙方必须按甲方 或者监理方 要求迅速改正，拒不改正按工程总额的 10%进行处罚 ，并责令其限期改正。 三、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。 四、因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。 第 十 条 合同争议的解决 一、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商 的方式 解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。 如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。 二、仲裁地点为项目区所在辖区。 三、仲裁裁决或法院判决对双方都有约 束力。 四、由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。 五、 双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。 ； ； ，且为双方接受； ；。 第十条 合同生效 一、本合同经 甲乙 双方 和招标代理机构 法人代表或委托代理人签合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 28 字，加盖合同专用章 (公章 )后生效。 二、本合同有效期：从合同生效之日起到 本合同全部工程竣工验收后， 签发 围栏 安装“验收证书” 并理赔完毕， 甲方向乙方支付完所有工程款 之日为止。 第 十一 条 合同份数 本合同一式六份。 由甲乙双方 和招标代理机构 签字盖章后 ， 甲方四份，乙方及招标代理机构各一份。 第 十二 条 合同 订立时间： 合同订立时间： 20xx年 月 日 发包方 (甲方 ):合作市 农牧局 (盖章 ) 承包方 (乙方 ): (盖章 ) 法人代表 （签字） ： 法人代表 （签字） : 委托代表 （签字） ： 委托代表 （签字） : 地 址： 合作市农林牧大厦四楼 地 址 : 邮 编： 邮 编 : 电 话： 电 话 : 传 真： 传 真 : 开 户 行： 开 户 行 : 帐 号： 帐 号 : 招标代理机构（盖章）： 达华工程管理（集团）有限公司兰州分公司 经办人： 地 址： 兰州市 火车站西路 92 号 邮 编 : 730010 联 系电话： 09318738215 日 期： 合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目暖棚建设工程 招标文件 29 第四章 附件 附件一、开标信信封格式 请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式 : 开 标 信 致： 达华工程管理（集团）有限公司兰州分公司 项目名称 : 《甘肃甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设规划》合作市 20xx 年度牛羊育肥小区建设、奶牛养殖小区建设及农牧户养殖设施建设项目 暖棚建设工程 招标编 号： DHHZHHSYXMNPJS20xx01 标 号： 投标人： （盖章）。