上海市建设工程设计合同(doc16)-工程设计(编辑修改稿)

上海市建设工程设计合同(doc16)-工程设计(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 8 页 共 15 页 文件。 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收 受 损失部分的设计费，并根据损失程度 向 甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。 乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定 计划 任务书范围内的必要调整补充。 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。 如发生以上情况，甲方有权索赔。 第七条 其他 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。 本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收 工本费。 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 9 页 共 15 页 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从 询价 、对外谈判、国内外 技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有 关 设计任务的乙方参加。 出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本建设工程设计合同在履行 过程 中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。 协商不成时，双方 同意由 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 其他约定事项 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同一式八份，甲乙双方各执四份。 本合同双方签章后，在 30 日内报项目所在地建设行政主管部门备案。 双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 ﹍﹍ 年 ﹍﹍ 月 ﹍﹍ 日生效。 委托方单位名称： 承接方单位名称： 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 15 页 （盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人： 单位地址：。