电厂bot脱硫项目设计分包商务合同(编辑修改稿)

电厂bot脱硫项目设计分包商务合同(编辑修改稿)内容摘要：

因 引发返工， 不应增加设计费用。 第六条 资质及其它服务 设计人应具有相关的设计资质 ， 设计人 须 满足电厂对设计人设计资质的要求。 设计人可按照发包人的要求或委托进行合同以外的工作，并单独签订协议。 第七条 合同价款与支付 合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生如下情况的应做调整：当工程建设工期与预计工期不一致且差别较大时，应设计人的 要求，双方友好协商解决。 合同款预付及支付：发包人应按本合同专用条款规定的金额和时间向设计人预付和支付设计费用。 华能 XX发电有限责任公司一期 2 设计合同 合同条款 LXXXXP050101N 第 8 页 其他支付：发包人应按照本合同通用条件的要求和委托支付。 第八条 违约 发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承担违约责任。 因设计质量低劣或错误引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计任务。 如果造成较大损失，应按损失的大小减收设计费。 并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等，累计罚款金额不超过合同总额的 15%。 发包人逾期支付超过 30天 以上时，设计人应书面通知发包人，发包人负责解决。 由此造成的相应设计延误双方协商确定，但不得超过 30天。 发包人违约变更委托设计项目、规模、条件或提交资料错误及对所提资料作修改，以致造成设计人较大返工或大幅增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的费用补偿。 发包人提交资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15天以上时，发包人、设计双方可重新商定提交设计文件的时间。 在发 包人提资充分的基础上，设计人如不能按照合同规定的图纸交付日期完成设计任务，每延迟一天扣除人民币两仟元整，此项违约金总额不超过合同总价的 20%。 发包人书面同意延迟工期，设计人的违约责任可以免除。 在合同生效后，非设计人原因发包人要求终止或解除合同，设计人未开展设计工作的，退还发包人已付的定金；已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付。 合同生效后，非发包人原因设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金。 第九条 设计文件交付 设计人应根据双方约定的有关设计文件出版份数和文件交付时间向发包 人提供设计文件。 如在专用条款中无特别约定，设计人应向发包人提供全部委托范围内设计成品的电子版本及纸介质版本。 第十条 现场服务 设计人对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，根据发包人要求和工程情况派驻现场设计代表， 确保及时、华能 XX发电有限责任公司一期 2 设计合同 合同条款 LXXXXP050101N 第 9 页 准确解决现场中出现的问题； 参加隐蔽工程验收、试生产考核及工程竣工验收。 设计人应为执行本合同安排能胜任的，具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。 在设计人人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作条件。 第十一条 争议与索赔 争议：发包人、设计人双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成向 XX仲裁委员会申请仲裁，该仲裁是终局的，仲裁结论对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 索赔 设计人可按以下规定向发包人索赔： 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； 索赔事件发生后 21天内，向发包人发出要求索赔的书面通知； 发包人在接到索赔通知后 21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人在 21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。 发包人可按以下规定向设计人索赔： 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； 索赔事件发生后 21天内，向设计人发出要求索赔的书面通知； 设计人在接到索赔书面通知后 21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在 21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。 第十二条 其它 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从 询价、对外谈判、国内外技术考察、设计联络会直至建成投产的各个阶段，如果需要吸收设计人人员参加，设计人有积极予以配合的义务，费用双方另行 签订 协议。 保险：发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与合同具有同等法律效华能 XX发电有限责任公司一期 2 设计合同 合同条款 LXXXXP050101N 第 10 页 力。 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在工程建成竣工验收 移交生产，结清设计费后自行终止。 合同份数：合同正本 肆 份，具有同等效力，由发包人、设计人双方各执 贰 份。