交通设施施工总合同范本交通施工合同

交通设施施工总合同范本交通施工合同内容摘要：

同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在 此期限 内与甲方共同确认已完成 且质量符合本合同约定 的工作量。 未经甲乙双方共同确认的工作量 ，或 经确认不合格的工程量 不得再要求结算。 甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。 第十条 违约责任 甲方必须按本合同的约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方 必须承担质量责任。 若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担； 复查结果不合格 的 ，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。 甲方未能按本合同的约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。 若 乙方全面实际履行合同义务而 甲方未能按分批合同的约定付款的，每逾期一日，按应付而未 付款的 万分之二 向乙方支付违约金。 乙方未能在分批合同的约定工期内通过竣工验收 或逾期取得工程所在地 政府主管 部门 的验收合格证明 的，每逾期一日，按分批合同工程预算总价款的 万分之二向甲方支付违约金。 逾期超过 日， 乙方除应支付上述违约金外， 乙方应按分批合同工程预算总价款的 20％向甲方支付违约金 且甲方有权解除合同，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。 乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方 书面确认的其他原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两 日 或累计停工三个工作日 以上的，乙方应向甲方支付 分批合同工 程预算总价款 的 10％ 作为违约金 且甲方有权解除合同 ，造成甲方工期延误 或造成甲方其他损失 的，乙方应 承担全部赔偿责任。 若 乙方擅自中途更换工程主要负责人， 或 乙方 现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。 否则 ，甲方有权以每次 2020 元予以处罚，并 要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。 乙方施工 未 遵守甲方对工程管理的规定， 甲方有权以每次 2020 元予以处罚，8 并要求停工或解除合同； 造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。 乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。 依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备 未 在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料 并在此期限内与甲方共同确认已完成且质量符合本合同约定的的工作量的 ， 每延误一天，乙方应按工程预算总价款的 20‰向甲方支付违约金，造成损失的乙方应赔偿损失。 乙方超过 15 日未撤离的，视为乙方放弃其现场财物的所有权 ，甲方有权予以清理而无须给予乙方任何赔偿或补偿，同时乙方应承担清理的费用。 乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 五 日内仍不进场施工的， 乙方应向甲方支付分批合同工程预算总价款的 20％作为违约金 且甲方有权解除合同 ，造成甲方工期延误或 造成甲方 其它损失的，乙方应予赔偿。 1乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金 且甲方有权解除合同 ，并赔偿甲方因此造成的一切损失。 1乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量 确认单 的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金 且甲方有权解除合同。 1乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按分批合同工程预算总价款的 万分之二 向甲方支付违约金。 该违约金应在收到甲方通知之日起 5 日内支付。 1甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按分批合同工程预算总价款的 万分之二 向乙方支付违约金。 该违约金应在收到乙方通知之日起 5 日内 支付。 1乙方应根据甲方的要求与甲方签订具体分批合同，且对甲方合理的供货、施工要求不得提出异议，乙方未按甲方要求与甲方签订分批合同的，每延误一天，应向甲方支付违约金人民币 元。 1乙方应向甲方支付的违约金 、赔偿金或其他款项 ，甲方有权在应付未付款9 中扣除，违约金 、赔偿金 不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。 结算时若甲方实际支付的金额超出结算应支付金额的， 在甲方书面通知后三日内乙方应予返还，否则， 每逾期一日，乙方应按应返还未返还款项的 ‰向甲方支付违约金。 第十 一 条 保密条款 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。 一方违反上述约定的，责任方应按分批合同工程预算总价款的 10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。 第十 二 条 不可抗力条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因 或政府政策 的调整， 致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。 由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。 第十 三 条 适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国 法律法规。 第十 四 条 争议的解决 10 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向 工程所在地 的人民法院起诉。 第十 五 条 其它 若乙方产品更新换代、甲方需要更换产品或因甲方生产计划及安排发生变化。