建筑工程联营协议书

建筑工程联营协议书内容摘要：

程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。 2．应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。 3．施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的 费用由乙方承担。 4．为顺利实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（招待）费由乙方承担。 5．甲方派驻现场管理人员的工资（不含 “五险一金 ”每人每月元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的往返路费由乙方承担，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方承担。 工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方承担。 甲方派驻现场管理人员的通 讯费用由乙方承担。 6. 甲方派驻现场管理人员的 “五险一金 ”由乙方承担（每人每月且随甲方交缴额度的变化调整）。 7．管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（招待）费用、派驻现场管理人员的工资、 “五险一金 ”以及其它应扣、缴（交）的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。 8．（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额控制。 （或按总包合同约定） 9．每次支付工程款时，必须按照甲 方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。 10．支付工程款时乙方必须出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。 11．甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的％（其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各％），当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时， 且未发生安全事故，分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 ％的工程款（保证金）。 12．甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。 七、乙方采购材料 1．本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行采购。 乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。 2．材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。 八、竣工验收及结算 1．工程竣工验收报告确认 天之内，乙方向甲方（发包人）提供完整的竣工资料 套，竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。 2．甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。 九、质量保修 1．乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。 2．保修金额为工程价款的满后返还乙方。 若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后 天内派人无偿 修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。 由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。 十、违约责任 1．乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。 2．对不服从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方 有权提出处理意见直至将其清出现场。 3．乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行承担。 十一、争议 1．甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。 调解不成的，双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。 2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： （ 1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工； （ 2）调解机构要求停止施工，且为双方接受； （ 3）仲裁机构要求停止施工； （ 4）法院要求停止施工。 3．或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生。