建设工程合同(含fidic)条款复习资料

建设工程合同(含fidic)条款复习资料内容摘要：

的协议。 (2分 ) 32．答：无效合同的范围主要包括： (1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。 (1分 ) (2) 恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。 (1 分 ) 11 (3) 以合法形式掩盖非法目的。 (1分 ) (4) 损害社会公共利益。 (1分 ) (5) 违反法律、行政法规的强制性规定。 (1分 ) 33．答：建设工程竣工验收应具备以下条件： (1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。 (1分 ) (2)有完整的技术档案和施工管理资料。 (1分 ) (3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 (1分 ) (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 (1分 ) (5)有施工单位签署的工程保修证书。 (1分 ) 34．答； “工程监理的附加工作 ”与 “工程监理的额外工作 ”是不 一样。 (1分 ) “工程监理的附加工作 ”是指： ① 委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加 的工作内容； ② 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (2分 ) “工程监理的额外工作 ”则是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停 或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 (2分 ) 35．答：我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。 (每项 l分，共 4分 ) 五 、分析计算题 (本大题共 2小题，每小题 l5分。 共 30分 ) 36．答：变更合同价款的确定原则如下： 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； (1分 ) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； (1分 ) 合同中没有适用或类似予变更工程的价格，由承包人提出适当的交更阶格，经工程师确 认后执行。 (1分 ) (2) 答：该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同 (示范文本 )》的规定，具体的不符合之处及改正方法如下： 第 （ 1） 条 ， “工程变更发生后 7天内 ”不符合规定 ，应改为 “工程变更发生后 l4 天内 ”；(2分 ) 第 （ 2） 条， “若工程变更发生后 7天内 ”不符合规定，应改为 “若工程变更发生后 14 天 内 ”； (2分 ) 第 （ 3） 条， “工程师自收到变更价款报告之日起 7 天内应对此予以确认 ”不符合规定，应改为 “工程师自收到变更价款报告之日起 l4 天内应对此予以确认 ”。 (2分 ) (3) 答：承包商可提出工期索赔 (1 分 )。 因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商 所无法合理预见的，且土方工程在进度计划中为关键工作 (1分 )。 12 可索赔工期的工程量为： 36002700(1+10％ )一 630(m3)(2分 ) 按比饲法计算可索赔工期为： 30衍丽又丢车面丽 (2分 )：彩、争 (天夕． 37．：一 (1)答： FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为： ① 合同协议书； ② 中标函；③ 投标一函； ④ 合同专用条件； ⑤ 合同通用条件； ⑥ 规范； ⑦ 图纸； ⑧ 资料表。 (每项0． 5分，共 4) 应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。 (1分 ) 2(2)答：事件 l由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批准工期补偿和费用补偿。 (1分 ) 事件 2 季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。 (1分 ) 事件 3 由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承担的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。 (1分 ) (3)答：在事件 4中工程师的做法合理。 (1分 ) 因为按照 FIDIC施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其 提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进 行剥离或开孔，并在检验 后重新覆盖或修复。 (1分 ) 隐蔽工程复检合格，按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失， 并顺延工期。 (1分 ) (4)答：事件 l可索赔工期 8天 (1分 ) 事件 3可索赔工期 3天 (1分 ) —事件 4可索赔工期 2天 (1分 ) 则 8+3+2=13(天 )(1分 ) 故经工程师认定的索赔工期为 13天。 13 建筑工程合同 (含 FIDIC 条款 )（三） 一、单项选择题 (本大题共 l5小题，每小题 l分，共 15分 ) 1．合同法律关系的构成要素不 包括 【 】 A．主体 B．客体 C．时间 D．内容 2．下列合同不 属于 双务合同的是 【 】 A．买卖合同 B．租赁合同 C．赠与合同 D．建设工程合同 3．依据《合同法》的规定，合同形式中不 属于 书面合同形式的是 【 】 A．传真 B．登记 C．电子邮件 D．信件 4．按照《合同法》的规定，下列行为不 属于 要约邀请的是 【 】 A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书 D．无价格的商业广告 5．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是 【 】 A．招标与投标 B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽 6．合同的转让不包括 【 】 A．合同权利的转让 B．合同义务的转移 C．合同权利义务的概括转让 D．合同权利义务内容的改变 7．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购 的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是 【 】 A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人 8．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。 下列选项中错误的是 【 】 A． GF20200203版本适用于岩土工程、水文地质 (含凿井 )、工程测量和工程物探 B． GF20200210版本适用于岩土工程设计、治理和监测 C． GF20200209版本适用于民用建设工程的设 计 D． GF20200210版本适用于专业建设工程的设计 9．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 【 】 A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作 D．意外工作 10． FIDIC(1999年版 )合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是 【 】 A．新红皮书 B．新黄皮书 c．银皮书 D．绿皮书 11．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师 递交 【 】 A．现场同 期 记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据 14 12．依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有 【 】 A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款 B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款 C．承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更 D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行 13．可以为施工承 包商提供履约担保的单位是 【 】 A．建设行政管理机关 B．监理协会 C．企业法人 D．学校 14．下列有关和解的描述中，错误的是 【 】 A．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的 B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决 C．和解的方式和程序十分灵活 D．和解解决争议节省开支和时间 15．工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是 【 】 A．约定预付款方式属于准备阶段 B．工程师确认 己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段 C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段 D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段 二、多项选择题 (本大题共 5小题，每 小 题 2分，共 10 分 ) 16．合同法的基本原则有 【 】 A．合同自愿原则 B．合法原则 C．诚实信用原则 D．鼓励交易原则 E．减少无效合同原则 17．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为 【 】 A．固定价格合同 B．可调整价格合同 C．单价合同 D．成本加酬金合同 E．专业承包合同 18．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括 【 】 A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金 B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金 C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D．设计工作超过 一 半时，按实际完成的工作量支付设计费 E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 19．履行合同的担保方式包括 【 】 15 A．保证 B．留置 C．抵押 D．定金 E．违约金 20．目前建设工程施工合同争议的调解主要有 【 】 A．人民法院调解 B．民间调解 c．诉讼调解 D．仲裁机构调解 E．行政主管部门调解 三、名词解释题 (本大题共 5小 题，每小题 4分，共 20 分 ) 21．诺成合同 22．缔约过失责任 23．合同价款 24．基准日期 25．风险转移 四、简答题 (本大题共 5小题，每小题 5分，共 25分 ) 26．简述合同。