劳务分包合同范本(北京

劳务分包合同范本(北京内容摘要：

承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。 发包人或 施工场地内 第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。 8 / 30 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。 在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起 60 日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利 的，视为放弃此项权利。 1对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延： （ 1）不可抗力； （ 2）设计变更和工程量增加； （ 3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行； （ 4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； （ 5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过 8 小时。 1 由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内容和 因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书 9 / 30 面答复。 承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实： （ 1）第十一条（ 3）、（ 4）、（ 5）项； （ 2）发包人同意的其他情况。 1不可抗力： 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。 发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。 不可抗力事件结束后 48 小时内承包人应向发包人 通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔 7 天向发包人通报一次受害情况。 不可抗力结束后 14 天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。 1送达： 本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起 7 日内予以书面答复，逾期 未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。 一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在 7 日内书 10 / 30 面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。 1事故处理： 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。 1 施工变更： 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作 为劳务价款结算的依据），发包人应提前 7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。 承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： 、基线、位置和尺寸； ； ；。 承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。 承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 11 / 30 1 发包合同价款支付的手续： 承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。 承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。 发包人将合同价款支付给承包人在 款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。 1 由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。 由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责 任由承包人承担。 1争议： 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： ①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； ②调解要求停止合同工作，且为双方接受； ③仲裁机构要求停止合同工作； ④法院要求停止合同工作。 合同解除： 承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。 发包人与建设单位的施工总承包合同解除的， 发包人可以发出通知解除本合同。 发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。 停止工作 超过 28 天，发 包人仍不支付合同价款，承包人可 12 / 30 以向发包人发出通知解除合同。 承包人 不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。 承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。 如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。 本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人 解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。 分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。 承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。 发包人应为承包人撤出提供必要条件。 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 2合同终止 双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收 合格后，本合同即告终止。 13 / 30 第三部分 专用条款 2项目经理、施工队长及劳动力管理员： 发包人中标建造师（项目经理）为 ，职务： ，工程建造师（项目经理）证书号。 身份证号码：。 委托权限：。 发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前 7 日书面 通知承包人。 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码：。 委托权限： ，人员如有变动，应提前 7 日书面通知发包人。 发包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 ；承包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为。 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ， 家庭住址：。 2图纸： 14 / 30 发包人应在劳务分包工作开工 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 套。 2材料： 承包人应在接到图纸 后天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。 发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。 因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 %。 施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括 2质量标准： 本工程应当达到质量评定 等级。 达到此标准，发包人将按照 标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照 标准予以处罚。 2安全文明施工标准： 本工程安全文明施工要求达到： 15 / 30。 达到此标准，发包人将按照 标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照 标准予以处罚。 2送达： 本合同 14 条约定的送达方式适用于以下情况： （ 1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款； （ 2）承包人表示因发包人原因造成工期延误； （ 3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸； （ 4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的； （ 5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、 （ 6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。 （ 7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为； （ 8）本合同 、 ； （ 9）双方约定的其它情况。 2本合同价款核算规则及构成方式 本工程的合同价款采用下列第 种方式计算： （ 1）固定合同价款； （ 2）工种工日单价； （ 3）综合工日单价； （ 4）建筑面积综合单价。 分包合同价款包含以下内容： 16 / 30。 分包合同价格风险幅度范围为 ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。 调整标准为 ，调整依据为 ，调整程序为。 本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同 条约定的价格调整的因素以外，不再调整。 采用第（ 1）种方式计价的， 合同价款中包含 ，其中人工费 元。 采用第（ 2）种方式计价的，不同工种工日单价为： ，单价为 元 /工日，共 工日； ，单价为 元 /工日，共 工日； ，单价为 元 /工日 ，共 工日； ，单价为 元 /工日，共 17 / 30 工日； ，单价为 元 /工日，共。