供水管网施工合同(规范本

供水管网施工合同(规范本内容摘要：

相关部门验收，在验收合格并向发包人移交技术资料后办理结算手续。 竣工验收 约定： 竣工验收后十日内除向主管与存档部门外向发包人提交完整的的竣工资料一式肆份。 中间交工工程的范围和竣工时间： 隐蔽工程在施工完成后即时报验。 十、违约、索赔和争议 违约 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： 不执行 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行本条款全文 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行本条款全文 双方约定的发包人其他违约责任： 无 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 承包人每延期 1 天处合同价 2‰罚款，总价不超过合同价的 2%。 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 整个工程验收不合格除无条件返工至合格标准外，承包人处合同价 2%罚款。 双方约定的承包人其他违约责任： 解除合同：承包人无故拖延工期 15 天以上，或出现三次以上重大质量违约，发包人有权单方面解除合同。 由于承包人原因致使本工程最终未能通过相关主管部门验收，由此承包人全部赔 偿发包人的所有相关经济损失。 争议 本合同发生争议，双方当事人应时协商解决。 也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。 双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉。 十一、其他 工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程： 无 分包施工单位为： 无 不可抗力 双方关于不可抗力的约定： 特大暴雨、大雪、台风、地震、战争、连续停电八小时以上，为不可抗力。 保险 本工程双方约定投保内容如下： ⑴ 发包人投保内容： 无 发包人委托承包人办理的保险事项： 无 ⑵ 承包人投保内容： 无 担保 本工程双方约定担保事项如下： ⑴ 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 ⑵ 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 ⑶ 双方约定的其他担保事项： 无 合同份数 、双方约定合同副本份数： 合同副本捌份，双方各执肆份。 补充条款 承包人项目经理或项目负责人需保证安装期间每日在施工现场管理工作，否则发包人对承包人处以每少一天扣 200 元处罚。 附件１： 发包人供应材料设备一览表 序 号 材料设备 品 种 规 格 型 号 单 位 数 量 单 价 质 量 等 级 供 应 时 间 送 达 地 点 备 注 附件 2： 工 程 质 量 保 修 书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 为保证 **小区室外给水管网工程 （工程全称）在合 理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。 具体质量保修内容双方约定如下： 承包人对工程范围内设备材料及安装质量全责任保修。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。 分单项竣工验收的工程，按单 项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： １、土建工程为 / 年；屋面防水工程为 / 年； ２、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年 ； ３、供热及供冷为 / 个采暖期及供冷期； ４、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 / 年。