oa地板合同

oa地板合同内容摘要：

安全措施，按业主要求配齐各种消防设施器材，正 确使用和爱护安全设施，充分发挥其安全保证作用。 在本工程中如发生安全事故，应立即向业主报告，重大安全事故按规定上报有关部门，并组织紧急抢救，做好现场保护工作。 事故责任及经济损失（包括各项罚款）由责任方承担。 乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关管理部门对施工现场管理的有关规定和业主的有关管理制度。 对不服从业主管理的严重违章现象，业主有权采取经济制裁措施。 加强现场和生活区的管理，做到工完场清，建筑垃圾堆放到指定地点，经常保持现场整洁，做好自身责任区的治安保卫工作，搞好现场绿化、美化、亮化，保护 环境，施工噪音控制在规定允许的范围内，不扰民，做到文明施工，保证安全文明达标。 施工期间所发生的一切人身安全事故由乙方承担责任 . 十二、 现场管理 乙方按甲方的统一规划使用场地，搭设临时设施，分类整齐堆放材料并挂牌标识和安置机具。 现场管理必须达到有关规定要求的标准，如达不到要求，乙方应根据业主、甲方或有关部门的要求进行整改，受到政府管理部门经济处罚的，罚款由责任方承担。 乙方执行甲方现场管理的规定，接受甲方工作面的分配调度，接受甲方的监督、检查，配合工程整体进度计划的完成，维护施工现场的整体形象。 乙方必须严格执行合同附件施工单位施工现场管理制度。 十 三 、违约 签署合同前乙方应提供人民币十万元履约保证金给业主，如乙方违约，业主有权没收履约保证金。 业主未能及时给出必要的指令、确认、批准，或不按合同约定履行其他义务，应承担因此给乙方造成的停、窝工损失，影响的工期相应顺延。 乙方未能按合同工期完工，施工质量达不到约定标准，安全文明及现场 CI 形象达不到规划要求，或不按合同约定履行其他义务，经业主认定后应承担约定的违约责任，赔偿因此给业主造成的全部损失 ，并没收履约保证金 ，承担合同违约金。 如乙方 违约，业主提前三天通知乙方，并有权终止合同，由乙方赔偿由此给业主、甲方造成的全部损失 ，并承担 合同 违约金。 十 四 、索赔 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 索赔事件发生后 三 天内，向对方发出索赔通知。 发出索赔通知后 10 天内，向对方提出索赔报告及有关资料。 被索赔方接到索赔报告和有关资料后， 15 天内给予答复或要求对方进一步补充索赔理由和证据，逾期未予答复或未要求对方补充资料，视为该项索赔已被认可。 十 五 、争议 双 方在合同履行中发生争议，应本着友好的原则 协商解决，协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持施工连续。 如乙方自行停止施工，业主可以解除合同。 十 六 、不可抗力 不可抗力 包括战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾 等自然灾害。 不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在 24小时内向甲方通报受害情况。 灾害结束后， 7 日内向业主报告损失情况和清理、修复的劳务费用。 灾害持续发生，乙方应每隔 7 日报告一次灾害情况，直到灾害结 束。 业主应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。 不可抗力发生后，乙方未采取有效措施而扩大的损失由乙方承担。 因灾害发生的费用双方按以下分别承担： ① 工程本身的损害、因工程损害导致第三人的损害由业主承担； ② 双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； ③ 造成乙方自带机械、设备和其他物品损坏和停工损失，由乙方承担； ④ 工程所需清理、修复费用由业主承担； 风、雨、雪、洪、震自然灾害认定标准：以政府有关部门公布为准。 十 七 、其它 工程施工用水、电，施工现场的临时设施、防火、防盗、成品、半成 品保护以及竣工后的清理工作，均由乙方自行解决，并承担相关费用。 工程竣工后，乙方将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、地清。 涉及能源消耗产品、材料同等条件下优先选用节能环保 防火 型，并符合节能产品国家认证标准。 十 八 、 合同生效与终止 双 方签字盖章后生效。 工程全部完工并交付业主，工程款支付完毕，除有关 保修和争议条款外，其他条款即告终止。 保修期满，完结保修事项，结清保修金后，全部条款终止。 十 九 、 工程保修： 保修内容为承包人施工的全部内容，保修期两年。 二十、 产品技术标准： OA 地板 : 1，产品规格 及型号：长宽（ 500 500 28mm）。 2，全钢网络地板采用上海宝钢产优质冷轧钢板产品，经拉伸后点焊成形，外表经磷化后进行喷塑处理。 内胆采用无毒性的 425 号硅酸盐水泥掺发泡填料，水泥的强度、凝固度、细粒度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。 3， 板幅尺寸公差：板幅极限公差 ；上下钢板厚度为。 4， 形位公差：地板表面平面度为 ,地板相邻垂直度为 ，不应包含带有锋利的边缘，或突出物。 5，地板铺设高度： 150MM 左右，按图纸要求尺寸，局部可 能有偏差，以现场实际尺寸为准。 6，地板基座用材及性能： 基座上盘采用钢质材质，下底盘采用上海宝钢产优质冷轧。