20xx年全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案【最新精选】

20xx年全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案【最新精选】内容摘要：

人应完成的工作。 因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。 34．某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工 程师审核签认后使用。 一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ ）承担。 A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．发包人与承包人共同 答案： C 解析： P113 对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。 但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。 因此，造成损失应由承包人承担。 35．施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了 抽检试验并表明质量合格。 投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。 则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。 A．费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延 B．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延 C．费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延 D．费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延 答案： A 解析： P116 在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用 ，检验或试验费用由承包人承担。 但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。 因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。 36．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。 当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ ）。 A．向发包人索赔 B．向乙施工单位索赔 C．向监理单位索赔 D．自行承担 答案： A 解析： P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。 同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。 37．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。 重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。 A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 答案： B 解析： P118 无论工 程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。 承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 38．施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（ ）。 A．工程本身的损害 B．因工程损害导致的第三方财产损失 C．承包人的施工机械损坏 D．工程 所需清理费用 答案： 解析： P124 洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可 抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（ 1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（选项 A、 B）（ 2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（ 3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（选项 C）（ 4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发 包人承担； （ 5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（选项 D）（ 6）延误的工期相应顺延。 因此本题选择 C。 39．某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。 则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（ ）。 A．发包人办理申报手续并承担费用 B．发包人办理申报手续，承包人承担费用 C．承包人办理申报手续，发包人承担费用 D．承包人办理申报手续并承担费用 答案： D 解析： P117 在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程 师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。 40．施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（ ）。 A．需经工程师认可，费用由承包人承担 B．需经工程师认可，费用由发包人承担 C．不需工程师认可，费用由承包人承担 D．不需工程师认可，费用由发包人承担 答案： B 解析： P125 对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工， 及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。 经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。 41．某工程竣工验收阶段，承包人于 3月 1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于 3月 15日组织生产设备启动试车检验， 3月 18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3月 20日签发工程移交证书。 则承包商的实际竣工日应为（ ）。 A． 3月 1日 B． 3月 15日 C． 3月 18日 D． 3月 20日 答案 ： A 解析： P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。 42．某材料采购合同中，双方约定的违约金是 10万元。 由于供货方违约不能交货，采购方为 避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款 20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为 50万元。 供货方应支付的违约金额 为（ ）。 A． 10万元 B． 20万元 C． 30万元 D． 50万元 答案： B 解析： P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。 若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。 如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。 43．在 FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（ ）后 签订。 A．开标 B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工 答案： C 解析： P145 FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定，业主发出中标函的 28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。 44．在 FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指（ ）。 A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B．合同签字之日起至竣工之日止的期间 C．开工之日起至结清单生效之日止的期间 D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 答案： D 解析： P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的 “结清单 ”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。 结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。 结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。 45．在 FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（ ）。 A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任 仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 答案： B 解析： P151 FIDIC的《施工合同条件》中规定：（ 1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。 没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；（ 2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；（ 3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（ 4）合同争 议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提 供争端证据。 46．按照 FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（ ）。 A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失 D．包括业主的全部损失加违约金 答案： B 解析： P153 按照 FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。 依据合同 通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。 47．某采用 FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（ ）。 A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度 答案： A 解析： P156 FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。 48．在 FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。 A．工程维修 B．清理施工现场 C．报送竣工报表 D．财务结算 答案： D 解析： P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指 示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。 但此时仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。 49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交（ ）。 A．索赔事件发生的原因和证据资料 B．索赔的依据 C．索赔意向通知 D．索赔报告 答案： C 解析： P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28天内向工程师递交索赔意向 通知，声明将对此事件提出索赔。 该 意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。 如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。 50．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ ）。 A．是终局的，对发包人具有强制约束力 B．不是终局的，但对发包人具有强制约束力 C．是终局的，仅对承包人具有强制约束力 D．不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 答案： D 解析： P183 工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不 具有强制性的约束力。 承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。 二、多项选择题（共 30题，每题 2分。 每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。 错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得 ） 51．建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（ ）。 A．项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜 B．施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 C．监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D．项目经理代表施工企业负责 具体工程项目的施工管理 E．设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底 答案： ACDE 解析： P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。 委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授予代理权的。