1等4项通风、排烟工程合同

1等4项通风、排烟工程合同内容摘要：

定的质量标准。 (5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。 分包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。 双方在本合同专用条款 内约定分包人赔偿发包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。 26． 3分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障发包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同发包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，发包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。 2索赔 27． 1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 27． 2发包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由 发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和 (或 )分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向发包人索赔。 27. 3分 包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由 分 包人承担责任的其他情况，造成工期延误和 造成发 包人经济损失， 发 包人可按总包合同约定的程序以书面形式向 分 包人索赔。 2争议 13 28． 1发包人 、 分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在约定的 仲 裁委员会申请仲裁 或 向 工程所在地 的人民法院起诉。 28． 2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； (2)调解要求停止施工，且为双方接受； (3)仲裁机构要求停止施工； (4)法院要求停止施工。 九、保障、保险 2保障 29． 1除应由发包人承担的风险外，分包人应保障发包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿。 (1)人员的伤亡。 (2)分包工程以外的任何财产的损失或损害。 上列损失 应由造成损失的责任方承担。 保险 30． 1分 包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。 30． 2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 30． 3保险事故发生时，发包人 、 分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 十、其他 3材料设备供应 31． 1分 包工程 所需的 材料 、 设备 由 分包 人自行配备。 3文物 32． 1发包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人， 分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由发包人承担所需费用。 32． 2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告发包人。 3不可抗力 33． 1不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知发包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。 33． 2分包人承担自身的人员和财产的损失。 33． 3因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。 3分包合同解除 14 34． 1发包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。 34． 2发生 本合同通用条款 21． 5款情况停止施工超过 28天，发包人仍不支付工程款，分包人有权解除合同。 34． 3如分包人再分包或转包其承包的工程，发包人有权解除合同。 34． 4有下列情形之一的，发包人 、 分包人可以解除合同： (1)因不可抗力导致合同无法履行； (2)因一方违约 (包括因发包人原因造成工程停建或缓建 )导致合同无法履行。 34． 5分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。 3合同生效与终止 35． 1发包人 、 分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。 35． 2发包人 、 分包人履行合同全部义务，竣工 结算价款支付完毕，分包人向发包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。 35． 3分包合同的权利义务终止后，发包人 、 分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。 3台同份数 36． 1本合同正本 2份，副本 4份 ， 具有同等效力，正本由发包人分包人分别保存 3份。 3补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 15 1．合同文件及解释顺序 合同文件及解释顺序： (1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)。 2．语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 2． 1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用＿ 汉语 语言 2． 2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：＿ 国家现行法律、法规 2． 3本分包工程适用的工程建设标准：＿ 国家现行规程、规范、标准 ＿＿ 以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。 发包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 2020 年 3 月 3 日 分包人向发包人提出相应的施工工艺 、方案 的时间 2020 年 3 月 4日 3． 1发包人向分包人提供图纸的日期： 2020 年 3 月 1 日； 发包人向分包人提供图纸的套数： 1套 3． 2发包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：＿＿＿＿＿ 无 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3． 3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担 ： 所需方负责 二、双方一般权利和义务 姓名 : 管福平 职称： 工程师 （任命书作为分包合同附件）。 姓名 :＿＿ ＿＿职称：＿＿＿＿＿（任命书作为分包合同附件）。 6． 1发包人应完成下列工作 : (1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间： 2020 年 3 月 3 日 (2)组织分包人参加图纸会审 、交底 的时间： 2020 年 3 月 4 日 7．分包人的工作 7． 1分包人应完成下列工作： (1)分包人应在本合同签定生效后 2 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。 分包人向发包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 2020 年 3 月 4 日。 发包人批准工程进度计划的时间： 2020 年 3 月 5 日。 (2)向发包人提交施工组织设计的时间： 2020 年 3 月 4 日。 发包人批准时间： 2020 年 3 月 5 日。 (3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担 ： 分包方 ＿＿。 三、工期 16 8． 1双方约定工期顺延的其他情况：＿＿＿ 无 ＿＿＿＿＿ 四、质量与安全 标准及事故 9． 1双方关于分包工程质量标准的约定：＿ 合格工程 9. 2在施工过程发生的一切安全、质量事故，全部由分包方负责。 五、合同价款与支付 10． 1本合 同价款采用＿ 合同 固定 总价 方式。 (1)采用固定价格的 ,合同价款包括的风险范围：＿ 分包方承担 ＿ 1工程量确认 ：＿ 每月 25日前 ＿ 1合同价款的支付 （进度款）的时间： 分包人 申报 工程量 合格后， 10日内。 七、竣工验收及结算 1竣工验收 分包人负责分包项目及消防门窗的竣工 验收 事宜，总包方予以配合。 八、违约、索赔及争议 1违约 14． 1本合同关于违约的具体责任： 由责任方负责。 1争议 15． 1双方约 定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，将争议提交＿ 怀柔区仲裁委员会 申请仲裁 或 依法向 怀柔区 人民法院 提起诉讼。 九、保险 1保险 ：施工所需人员由分包方负责。 十、其他 1材料设备供应 ： 由分包人采购材料设备的约定：＿ 分包人 负责 ＿。 1台同份数 :双方约定本合同 正本 2份， 副本 4 份，发包人＿ 3＿＿份，分包人＿ 3＿＿份。 1补充条款：＿＿ 依据双方约定。 ＿＿＿＿ 17 上文已完。 下文为附加公文范文，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢。 全县 2020 年一季度经济形势分析报告 年初以来，全县上下紧紧围绕 “稳中求进、提质增效 ”的总基调，按照中央和省、市的 “四个着力 ”全链条部署，以供给侧结构改革为突破口，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，主要经济指标处于合理区间，工业运行总体平稳，消费市场稳定增长，产业结构持续优化，质量效益不断提升，经济发展实现平稳开局。 一、主要经济指标预计完成情况 ——地区生产总值，全年任务 xxx 亿元，增长 x%；一季度预计完成 xx 亿元，增长 x%，完成年计划的 xx%； ——固定资产投资，全年任务 xxx 亿元，增长 x%；一季度预计完成 xx 亿元，增长 xx%，完成年计划的 xx%； ——一般公共预算收入，全年任务 xx 亿元，增长 xx%；一季度完成 xx 亿元，增长 xx%，完成年计划的 xx%。 其中：财政口径税收收入，全年任务 xx 亿元，增长 xx%；一季度完成 x 亿元，增长 xx%，完成年计划的 xx%； ——社会消费品零售总额，全年任务 xx 亿元，增长 x%；一季度预计完成 xx 亿元，增长 x%，完成年计划的 xx%； ——规模以上工业增加值，全年任务 xx 亿元，增长 x%；一季度预 18 计完成 xx 亿元，增长 x%，完成年计划的 xx%； ——商品房销售额，全年任务 xx 亿元，增长 x %；一季度预计完成x 亿元，增长 xx%，完成年计划的 xx%； ——实际利用外资，全年任务 x 亿美元；一季度预计完成 xx 亿美元，完成年计划的 x%； ——外贸出口，全年任务 x 亿美元，增长 xx%；一季度预计完成 x亿美元，增长 xxx%，完成年计划的 xx%； ——融资总量，全年任务 xx 亿元；一季度预计完成 x 亿元，完成年计划的 xx%； ——农村常住居民人均可支配收入，全年任务 xxxxx 元，增长 x%；一季度预计完成 xxxx 元，增长 x%，完成 年计划的 xx%； 项目建设完成情况： ——签约引进亿元以上项目，全年任务 xx 个；一季度完成 x 个，完成年计划的 xx%。 其中，工业 x 个，服务业 x 个。 ——新开工亿元以上项目，全年任务 xx 个；一季度完成 xx 个，完成年计划的 xx%。 其中，工业 x 个，农业 x 个，服务业 xx 个； ——竣工亿元以上项目，全年任务 xx 个；一季度完成 xx 个，完成年计划的 xx%。 其中，工业 x 个，农业 x 个，服务业 x 个。 二、存在的突出问题及原因 一是储备重 大项目太少。 无论是工业项目，还是服务业项目具有支撑性、税源性的大项目太少，特别是具有辐射和拉动作用的核心项 19 目仍没有真正形成。 今年我县重点推进 10 亿元以上的储备项目只有x 个，高科技含量、高附加值的项目寥寥无几，延伸产业链条、促进产业结构优化升级的项目几乎没有。 具有牵动力强的工业产业集群仍没有形成，工业经济整体运行质量不高，对我县财政的支撑作用不强。 二是新开工项目体量偏小。 一季度，全县新开工亿元以上产业项目 xx 个，同比增加 x 项；计划总投资 xx 亿元，同比增加 x 亿元。 新开工项目全部为 5 亿元以下的项目。 10 亿元以上大项目没有实现开工。 三是项目产业分布不均衡。 一季度共实施 xx 项亿元以上重点产业项目，计划总投资 xxx 亿元，实际完成投资 xx 亿元，同比增长 x%，占固定资产投资的 xx%。 其中，新开工项目 xx 项，完成任务目标的xx%，完成投资 x 亿元；续建项目 xx 项，完成投资 xx 亿元。 从三次产业看，第一产业未能形成投资；第二产业投资预计实现 x 亿元，同比增长 x %，占投资总额的 xx%；第三产业投资预计实现 xx 亿元，同比增长 xx%，占投资总额的 xx%。 四是要素保障制约严重。 信贷规模收缩、政府融资渠道收紧等带来项目建设资金紧张问题比较突出，一些项目摊子铺的太大，资金不足，工程进展较慢，例： xx 项目；土地指标、环境容量不足的问题严重影响了部分项目的推进速度，一些项目受土地指标和办理土地手续时间较长等因素影响，导致因土地未落实而无法开工，例： xx 项目；一些项目在征地、拆迁等方面存在诸多困难和问题，影响了开工建设，例： xx 项目。 20 五是部分未批先建项目未纳入统计库。 由于施工许可、土地、环评等相关手续办理滞后，致。