招标文件范本xx建筑大学招投标课程设计

招标文件范本xx建筑大学招投标课程设计内容摘要：

工转让（转包）给他人。 3履约担保 合同协议书签署后 30 天内，中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保须使用本招标文件第三章中提供的格式。 若中标人不能按本须知第 款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按本须知前附表第 20 项规定的金额向 中标人提供同等数额的工程款支付担保。 支付担保可使用本招标文件第三章中提供的格式。 第二章 合 同 条 款 通用条款 采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（ GF— 1999— 0201）的通用条款。 18 专用条款 一、词语定义及合同文件 合同文件及解释顺序 （ 1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 （ 2）合同协议书 （ 3）本合同专用条款 （ 4）本合同通用条款 （ 5）中标通知 （ 6）投标书及其附件 （ 7）图纸及设计变更 （ 8）标准、规范及有关技术文件 （ 9）本合同附件 语言 文字和适用法律、标准及规范 本合同除使用汉语外，还使用 英语 语言文字。 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规： 合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规章。 适用标准、规范 适用标准、规范的名称： 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB503002020） 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（ GB502022020） 《建筑安全生产监督管理规定》 4.《建筑工程安全检查标准》（ JGJ591999） 程建设有关的标准、规范、规定。 发包人提供标准、规范的时间： 承包合同签定后 7日 内。 国内没有相应标准、规范时的约定： 执行国际 FIDIC 相关条款。 19 图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签定后 7日内；发包人向承包人提供 14 套施工图纸（其中用于编制竣工图的图纸 6套）。 发包人对图纸的保密要求： 仅供本合同项目使用，不得用于本合同外的项目，更不允许向第三方转让。 使用国外图纸的要求及费用承担： 乙方报由总工程师批准；甲方承担。 二、双方一般权利和义务 工程师 监理单位委派的工程师 姓名： 杨清宇 职务： 施工总监理工程师 _ 发包人委托的职权 ： 质量、进度、成本三控制，合同及安全管理，协调各单位之间的 周边关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权： 设计变更、工程量增减、造价增加、停工复工令； 发包人派驻的工程师 姓名： 孙晓丽 职务： 工程师 职权： 质量、进度、安全监督，现场签证核实工程量，协调施工过程中应该由发包人承担的相关事项 不实行监理的，工程师的职权 项目经理 姓名： 李云 职务： 项目经理 _ 发包人工作 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： “三通一平”，开工前完成。 (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求： 施工用电650KVA，施工用水管 100mm 直径 2根，在本项目开工前接至施工现场边缘 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 项目开工前完成。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前提供 _ (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前完成 20 (6) 水准点与座标控制点交验要求： 由监理单位复验后交承包人，由承包人负责 (7) 图纸会审和设计交底时间： 开工前七天完成 (8) 协调 处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑） (9) 双方约定发包人应做的其他工作 发包人委托承包人办理的工作： 承包方应在现场为发包方人员 (包括监理工程师 )提供工作便利 承包人工作 承包人应按约定 的 时间和要求完成 以下 工作： (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： _每周三下午报送周进度计划 进度报表及其他发包人要求的各种统计报表 ________ (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间： 每周三下午报送周进度计划 进度报表及其他发包人要求的各种统计报表 (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 负责施工期间现场范围内的安全保卫工作，并承担夜间施工的照明 (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 发包人承担由此发生的费用 (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和 施工噪声管理等手续： 按农安县有关规定办理 (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人负责现场的施工便道的养护和维修施工便道的养护将作为本项目发包人验收的前提条件之一 (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人负责 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，费用包含在开办费中 (8) 施工场地清洁卫生的要求： 按相关规定执行 (9) 双方约 定承包人应做的其他工作： 双方在专用条款中约定 21 三、施工组织设计和工期 进度计划 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前 14 天 _ 工程师确认的时间： 7天 群体工程中有关进度计划的要求： 承包人应按照发包人提供的图纸及相关资料的时间，按单位工程编制进度计划 1工期延误 双方约定工期顺延的其他情况： 现场工程师应以书面形式通知承包方推迟开工日期。 未经发包方上级批准不考虑改变 竣工日期 四、质量与验收 1隐蔽工程和中间验收 双方约定中间验收部位： 桩基础、基础、主体结构、幕墙结构和屋面等行业规定的部位 1工程试车 试车费用的承担： 执行本合同约定通用条款 款 五、安全施工 承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的法律法规以及相关规定进行。 施工中发生的一切安全事故由事故的责任方承担责任，并由承包人及时上报相关主管部门。 六、合同价款与支付 2合同价款及调整 本合同价款采用 可调价格合同 方式确定。 22 (1) 采用可调价格合同，合同价款调整方法： 合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法 双方约定合同价款的其他调整因素： 本工程主体结构采用单价合同形式，工程量今后按实际施工图纸调整，承包人的中标单价、取费费率及优惠条件不作调整。 招标文件的 工程量清单中未列出的项目按时结算，费率及总价浮动率按中标的费率及浮动率计算。 安装工程采用费率报价，根据相应的 定额和取 费标准，在此基础上按承包人再投标中自报的下浮率，不予调整。 开办费，闭口包干，不作调整。 总包管理费闭口包干，不作调整 工程进展过程中的设计变更、签证等调整费用，承包人应及时提出，经发包人审核后在工程款中一并支付未经发包认认可的签证（设计变更）不予计量计费。 2工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 按承包人自行完成工程合同价的 20％ ，在合同签署后 10天内支付 扣回工程款的时间、比例： 自付款累计 超过合同价 50％时起扣，按 50％比例扣回 2工程量确认 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月 25 号 2工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 每月按照监理单位、发包人核定完成的工作量的 90 ％ 支付 七、材料设备供应 2发包人供应材料设备 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： (1) 材料设备单价与一览表不符： 由发包人承担所有差价 23 (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购 (3) 承包人可代为调剂串换的材料： 由发包人承担相应费用 (4) 到货地点与一览表不符： 由发包人负责运至一览表指定地点 (5) 供应数量与一览表不符： 少的由 发包人补齐，多的由发包人负责运出场地 (6) 到货时间与一览表不符： 到货时间早的，由发包人承担由此发生的保管费用，到货时间迟于 一览表的，发包人赔偿承包人由此产生的损失，造成工期延误的，相应顺延工期 2承包人采购材料设备 承包人采购材料设备的约定： 发包人不得指定生产商与供应商 八、工程变更 所发生的工程变更，应由发包人驻工地代表和总监理工程师、审计、承包人共同签字认可。 九、竣工验收与结算 3竣工验收 承包人提供竣工图的约定： 工程完工后，承包人应在竣工后 60 天内将完整的有关技术资料、材料、实验资料以及材料质保书等按照竣工档案有关规定一式六份装订成册移交发包人 中间交工工程的范围和竣工时间： 双方在专用条款内约定 24 十、违约、索赔和争议 3违约 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 款约定承包人违约 应 承担的违约责任： 达不到工期目标的，发包人将给予经济处罚，金额为每延迟一天按合同总价的万分 之五 本合同通用条 款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 工程质量达不到要求的，发包人将给予承包人经济上的处罚，金额为相应部分的 2％ 双方约定的承包人其他违约责任： 承包人必须建立健全的质量管理体系，并保证有效运转 3争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时： (1) 请 总工程师 调解； (2) 采取第 二 种方式解决，并约定向 项目 仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。 十一、其他 3工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程： 装饰工程；消防工程。 分包施工单位为： 金业 装饰装修工程有限公司。 天安消防工程安装公司 . 3不可抗力 双方关于不可抗力的约定： 执行本合同约定通用条款 39款 保险 本工程双方约定投保内容如下： (1) 发包人投保内容： 执行本合同约定通用条款 、 款 _ 25 发包人委托承包人办理的保险事项： 无 (2) 承包人投保内容： 执行本合同约定通用条款 款 4担保 本工程双方约定担保事项如下： (1) 发包人 向承包人提供履约担保，担保方式为： 支付 担保合同作为本合同附件。 (2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约 担保合同作为本合同附件。 (3) 双方约定的其他担保事项： 无 4合同份数 双方约定合同副本份数： 8 份，其中发包人和承包人各执四份 4补充条款 （ 1）发包人另行发包的相应工程，纳入承包人的管理，由承包人承担施工总报责任，总包管理费闭口包干，不。