浙江豪情汽车制造有限公司济南轿车整车生产项目一期第二第三标段合同书(编辑修改稿)

浙江豪情汽车制造有限公司济南轿车整车生产项目一期第二第三标段合同书(编辑修改稿)内容摘要：

说明，施工过程中各种计划 ，报总监理工程师审批。 （ ）每月向甲方书面报告工程进度情况，当施工进度可能导致合同工期延误时，及时提出应采取的措施和办法，供甲方决策。 （ 9） 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权，但事先应征得甲方书面同意。 （ 10） 乙方对于施工及工艺、设备安装、调试、试运行等过程中的安全监理全 过程负责，设现场专职安全员，及时对安全隐患提出防范，整改措施，必须时可下达停工令，但事先应征得甲方同意；紧 急情况下，看先下达停工令，但应在 24 小时内向甲方作出书面报告。 第十六条 乙方在甲方的书面授权书下，看对承包人合同规定的义务提出变更，如果由此严重影响了工程款费用或质量、或进度款，则这种变更须经过甲方事先书面批准。 在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，乙方可要求承包人调换 有关人员。 第十七条 在委托的工程范围内，甲方或建设工程施工承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。 当甲方和建设工程施工承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。 当双方的争议由政府建设行政主管部门调解、仲裁机关仲裁或人民法院审理时，应当提供作证的事实材料。 甲方权利 第十八条 甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。 第十九条 甲方有对工程规模、设计标准、规划设 计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。 第二十条 乙方调换总监理工程师须事先经甲方书面同意。 第二十一条 甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。 第二十二条 当甲方发现乙方监理人员与建设工程施工承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到解除合同，同时有权要求乙方承担连带赔偿责任并支付合同总金额 50%的违约金。 乙方责任 第二十三条 乙方的责任期即委托监理合同有效期。 在建立过 程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。 见双方约定条款。 第二十四条 乙方在责任期内，应当履行约定的义务，如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。 累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）。 但因乙方故意或最大过失造成甲方的损失，不适用上述赔偿限额。 第二十五条 乙方对甲方建设工程施工承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。 因不可抗力导致委托监理合同不 能全部或部分履行，乙方不承担责任；但对违反标准条件第四条规定和第二十四条规定引起的与之有关的事宜，应向甲方承担赔偿责任。 第二十六条 乙方向甲方赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。 甲方责任 第二十七条 甲方应当履行本合同约定的义务。 第二十八条 甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由改案赔偿所引起的乙方的各种费用支出。 合同生效、变更、中止与终止 第二十九条 由于甲方或建设工程施工承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。 完成监理业务的时间相应延长，并得到延期报酬，见双方专用条件的约定。 第三十条 在委托监理合同签订后，因非乙方的原因使实际情况发生变化，使得乙方不能全部或执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方，该监理业务的完成时间应予延长，当恢复执行监理业务时，应当增加不超过 5 日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。 第三十一条 乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，建设工程施工承包人和甲方已签订工程保修责任书，乙方收到监理报酬尾款，本合同即终止。 第三十二条 甲乙双方当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 5 日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有。