湘建价[20xx]406号湖南省建设工程工程量清单计价办法

湘建价[20xx]406号湖南省建设工程工程量清单计价办法内容摘要：

分项工程费应依据双方确认的工程量、合同 约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。 第一百 零九 条 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按本 办法 第五十五条的规定计算。 第一百一十条 其他项目费用应按下列规定计算： 1．计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 16 2．暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算； 3．总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的， 以发、承包双方确认调整的金额计算； 4．索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5．现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算； 6．暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。 第一百一十 一 条 规费和税金应按本 办法 第五十八条的规定计算。 第一百一十 二 条 承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。 承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。 第一百一十 三 条 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间 审核。 合同中对 审核 竣工结算时间没有约定或约定不明的，应按下表规定时间进行 审 核并提出 审 核 报告。 序号 工程竣工结算书金额 核 对 时 间 1 500 万元以下 从接到竣工结算书之日起 20 天 2 500～ 2020 万元 从接到竣工结算书之日起 30 天 3 2020～ 5000 万元 从接到竣工结算书之日起 45 天 4 5000 至 1 亿元 从接到竣工结算书之日起 60 天 5 1 亿元以上 从接到竣工结算书之日起 90 天 同一工程 竣工结算 审核 完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复 审 核竣工结算。 第一百一十 四 条 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在合同约定时间内，不 审 核竣工结算或未提出 审 核意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。 承包人在接到发包人提出的 审 核 意见 后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的 审 核意见已经认可，竣工结算办理完毕。 17 第一百一十 五 条 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收 的，承包人可以不交付竣工工程。 承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。 第一百一十 六 条 竣工结算办理完毕，发包人应 根据工程报建管理权限将竣工结算书 报 省或市（州） 工程造价管理机构备案。 竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。 第一百一十 七 条 竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书 应 在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。 第一百一十 八 条 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。 如达成延期 支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。 如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 第九节 工程计价争议处理 第一百 一 十 九 条 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。 第一百二十条 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定 办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。 第一百二十 一 发、 承包双方发生工程造价纠纷时，应通过下列办法解决： 1．双方协商； 2．提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题； 3．按约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 第一百二十 二 条 在 工程造价 纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工 程造价咨询人进行。 18 第一百二十 三 条 工程造价 编制单位有意抬高、压低价格或提供虚假报告的，由建设行政主管部门依据法律、法规和规章的有关规定处理。 工程 造价 从业人员 在编制 招标控制价、投标报价、竣工结算 时，有意抬高或压低 造 价的，由其资格管理机构依照有关规定处理。 第一百二十 四 条 招标人、 招标控制价 编制和相关人员在 招标控制价 编制和使用中的不良行为， 以及 相关违法行为受有关行政监督部门处罚的，记入建设行政主管部门的信用信息系统；构成犯罪的 ,由司法机关依法追究刑事责任。 第一百二十 五 条 投标人认为 招标控 制价 编制和使用不符合法律、法规、规章规定的，有权向招标人提出异议，或者依法向有关行政监督部门投诉。 第一百二十 六 条 有关行政监督部门在处理 招标控制价 投诉过程中，可以责成招标人和投诉人共同委托具有相应工程造价咨询资质的中介机构对 招标控制价 进行鉴定。 双方当事人应当以书面形式对鉴定机构、鉴定费用的承担和鉴定结果等内容进行约定，约定不成的，可以 向工程造价管理机构申请调解 , 调解不成应 依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 第五章 工程量清单计价表格 第一节 计价表格组成 第一百二十 七 条 工程量清单及工程量清单计价由以表格组成。 1． 工程量清单 封 – 1 2． 招标控制价 封 – 2 3． 投标总价 封 – 3 4． 竣工结算总价 封 – 4 5． 编制说明 表 – 01 6． 工程项目招标控制价／投标报价汇总表 表 – 02 7． 单项工程招标控制价／投标报价汇总表 表 – 03 8． 单位工程招标控制价／投标报价汇总表 表 – 04 9． 工程项目竣工结算汇总表 表 – 05 10．单项工程竣工结算汇总表 表 – 06 11．单位工程竣工结算汇总表 表 – 07 12．分部分项工程量清单／施工措施项目清单与计价表 表 – 08 13．分部分项 工程量清单／施工措施项目清单综合单价分析表 表 – 09 14．施工措施项目清单与计价表 表 – 10 15．其他项目清单与计价汇总表 表 – 11 19 16．暂列金额明细表 表 – 11– 1 17．材料暂估单价表 表 – 11– 2 18．专业工程暂估价表 表 – 11– 3 19．计日工表 表 – 11– 4 20．总承包服务费计价表 表 – 11– 5 21．索赔与现场签证计价汇总表 表 – 11– 6 22．费用索赔申请（核准）表 表 – 11– 7 23．现场签证表 表 – 11– 8 24．人工、主要材料、机械汇总表 表 – 12 25． 工程款支付申请（核准）表 表 – 13 20 工 程 工 程 量 清 单 招标人 ： （单位盖章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 工程造价 咨 询 人 ： （单位资质专用章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 编 制 人： （ 造价工程师 签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 封 — 1 21 工程 招 标 控 制 价 招标控制价（小写）： （大写）： 招标人 ： （单位盖章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 工程造价 咨 询 人 ： （单位资质专用章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 编 制 人： （ 造价工程师 签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 封 — 2 22 投 标 总 价 招 标 人： 工 程 名 称： 投标总价 （小写） ： （大写） ： 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编 制 人： 造价工程师 签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 封 — 3 23 工 程 竣 工 结 算 总 价 中标价（小写）： （大写）： 结算价（小写）： 大写）： 发 包 人 ： （单位盖章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 承 包 人： （单位盖章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 工程造价 咨 询 人 ： （单位资质专用章） 法定代表人 ： （签字或盖章） 编制时间： 年 月 日 核对时间： 年 月 日 封 — 4 24 编 制 说 明 工程名称： 第 页 共 页。