装饰工程劳务分包协议范本

装饰工程劳务分包协议范本内容摘要：

工作。 乙方对与其确定劳动关系的专业人员，必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平 ，工人年龄不得低于 18周岁，不得超过 55周岁。 乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码 及身份证号码）备案，作为本合同附件。 在施工生产过程中，乙方必须保证施工人员的相对稳定，不能随意 变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动。 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方应在不影响甲方生产任务的前提下，可将施工人员进行临时调整，对所调整人员向甲方出具书面通知。 乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得甲方同意后，方可改动施工， 在施工过程中应注意成品、半成品的保护。 爱护使用甲方提供的机械设备及工具。 乙方应对施工人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防紧急情况等方面的教育，并做好教育记录， 报送甲方。 自觉遵守甲方 、业主、监理、总包的 现场管理规定 及各种法律法规 ， 并对 违反管理规定 所收到的处罚承担全部责任。 乙方确认 同志为派驻工地的施工代表，并携有效的法人委托书，负责日常 施工的管理、协调工作。 乙方应派驻现场至少一名劳动观察员，负责安全文明施工、进度和质量的检查，监督工人工资发放，并在工资领取单上签字确认，原件交有甲方管理，乙方执复印件。 第七条。 违约责任 由于甲方原因造成停工、窝工、误工时， 有乙方负责人员调整，甲方只负责工期顺延，不负责窝、误工的赔偿，甲方任务不 足或因故不能继续履行合同时 ，双方协商后可提前终止合同，费用按实际完成工程量结算支付（ 扣除已经支付的款项后 ）。 、 由于甲方施工人员的指挥错误所造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。 、 甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算余款的， 30 个工作日内乙方必须先行垫付资金，超过 30 个工作日，乙方可向甲方发出付款通知， 甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，延期后仍不能支付乙方应得款项，乙方有权书面通知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及赔偿损失。 但不得有聚众讨薪行为。 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方 退出现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议双方签认。 乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至 终止合同。 因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失由一方自行承担。 第八条： 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。 当事人不愿和解、调解 或 和解、调解 不成的，可约定以下方式解决争议。 向北京仲裁委员会申请仲裁。 （ ） 向北京市区人民。