安钢焦炭场改造勘察工程

安钢焦炭场改造勘察工程内容摘要：

负的其它责任。 第六条 违约责任 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 由于勘 察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50％的勘察费计 元；完成的工作量超过 50％时，则应向勘察人支付预算额 100％的勘察费。 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 由于勘察人原因未按合同规定时间（ 日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 本合同签订后，发包人不履行合同时， 双倍返还定金； 无权要求返还定金；勘察人不履行合同时。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有 同等效力。 第八条 其它约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。 发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的， 可向合同履行地人民法院起诉。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。 发包人名称： 勘察人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签 字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 开户银行： 银行帐号： 招标文件 13 第 四 章 技术说明及要求 一、工程项目 概况： 项目位于萍乡市玉湖新区江南路与齐民路相交的东北方向。 总用地面积 395 亩。 招标范围： 本项目的勘察工作（不包括幼儿园、小学和体育馆），初步勘察和详细勘察及相关后续服务工作。 二、地基勘察依据：地质勘查委托书、 现状地形图 、规划参考图。 三、地基勘察技术要求： 严格遵守《工程建设标准强制性条文》。 勘察单位可根据场地的实际工程地质条件按（ GB500212020）要求确定钻孔数量和位置。 勘探深度应满足（ GB500212020）规范及其它专门规定要求。 查明地层结构、岩土性质；分析和评价地基的稳 定性、均匀性、承载力和变形特性。 查明不良地质作用并提出整治建议，查明埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 查明地下水的埋藏条件、水位、变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 根据场地的抗震设防烈度及建筑物抗震等级，划分场地类别，判断场地土类型，划分场地对建筑有利、不利和危险的地段，必要时应对地层进行液化判别。 当有可能采用桩基础时，应遵守 （ GB500212020） 的规定。 当存在基坑开挖、支护、降水问题时，应遵守（ GB500212020） 的规定 要求。 结合场地地质情况和工程特点，除完全可确定为天然地基的情况，可只提供天然地基的相关设计参数外，其余均应提供可能采用的其它类型地基基础方案（桩基、地基处理等）的设计参数。 黄土、 膨胀土等特殊性岩石及岩溶、滑坡等不良地质作用和地质灾害尚应按有关专门规定执行。 1其他相关技术要求。 四、勘察内容： 一般性钻孔；控制性钻孔； 五、 勘察成果要求： 勘察目的、要求和任务； 拟建工程概述； 勘察方法和勘察工作布置； 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、地下水、不良地质现象的描述与评价； 场地稳定性与适宜性的评价； 岩土参数的分析与选用； 岩土利用、整治、改造方案； 工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议； 成果报告附图、附表。 投标人可根据本工程的特点和自己的经验提交满足工程需要的勘察成果报告。 招标文件 14 第 五 章 评标办法 （ 报价承诺法 ） 为节约建设工程招投标成本 ,提高招投标效率 ,制定本报价承诺法。 本方法采用由招标人提出要约价，投标人以承诺方式响应，招标人在合格的投标人中随机产生中标人或者中标候选（排序）人。 本报价承诺法与建设行业招标文件配套使用 , 当 招标人在招标项目中采用后，即成为招标文件的组成内容。 对技术、性能没有特殊要求的通用技术工程招标项目，且工程总投资在 5000 万元以下 （含 5000 万元） 的项目，应当采用报价承诺法评标。 一、招投标人须知 （一）招标人应当按照现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》的规定编制招标控制价，招标控制价按规定必须进行 财政预算 评审的， 通过财政预算评审后即为本招标项目的招标控制价。 （二）招标人依据招标控制价合理确定招标项目的要约价，要约价应当等于或者小于招标控制价 （有最高限价规定的，不得高于最 高限价） ， 不得低于工程成本。 要约价的确定应当遵守下列原则： 参考当地建筑市场实际价格水平，不得盲目追求低价； 综合考虑工程质量目标、安全生产、施工工期、施工环境、施工组织措施、技术难易程度，企业管理费用及利润的合理获得等因素； 现行《建设工程工程量清单计价规范》中的强制性条文规定、《江西省建设工程计价管理办法》等政策性文件中规定的人工费等不可竞争费用必须按规定计取，不得下浮。 （三）采用《报价承诺法》进行招标的，招标人应当将招标文件、招标控制价、要约价同时公布。 招标控制价、要约价应当公布至综合单 价分析表，未按要求公布的，招投标监管机构不予备案，由此造成的工程经济纠纷由招标人负责。 招标控制价与要约价的工作内容应当一致。 招标控制价与要约价应当同时报同级造价监管部门备查。 （四）因招标人确定的要约价过低，致使投标人数未达到法定投标人数时，招标人应重新确定要约价，并重新组织招标。 当招标人确定的要约价等于招标控制价时，累计两次及以上招标均未达到法定投标人数的，经招投标监管机构同意后，可依法直接发包，但合同价不得大于招标控制价（ 有最高限价规定的，不得高于最高限价 ）。 招标文件 15 （五）投标人应当对招标人发出的招标文件、招 标控制价及要约价进行认真地分析，在确保工程质量目标、安全生产、施工工期等要求的前提下，充分考虑市场环境和生产要素价格的变化及风险，做出是否有能力实现要约条件的判断。 投标人不得盲目承诺报价 ,也不得低于本企业个别成本承诺报价竞争。 投标人对要约价有疑问的，在规定时间内可以提出书面质疑或者网上无记名公开质疑。 针对投标人合理的质疑，确属需调整的，招标人应当调整招标控制价和要约价，并在开标之日前 5 日告知所有投标人或者在网上公开所有的质疑问题和答疑（不得公布单位名称），并将调整后的招标控制价和要约价重新同时公布。 （六 ）投标人如响应要约价参与投标，投标时应当递交《江西省建设工程要约价响应承诺书》。 投标人递交的《江西省建设工程要约价响应承诺书》应加盖单位公章和单位法定代表人签字或者盖章（电子版的应加盖电子公章和电子签名章）。 投标人未递交《江西省建设工程要约价响应承诺书》、未按承诺书内容承诺或者未按盖章要求盖章签字的，按废标处理。 （七）报价承诺法不编制施工组织设计，中标人应当在签订施工合同后一周内，将具有工程实施性的施工组织设计报招标人审核批准。 （八）投标人中标后，其响应要约价的承诺报价即为中标价，中标价即为合同价。 招标 人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件内容签订书面施工合同。 （九）无正当理由，在招标人发出中标通知书 30 日内，中标人不与招标人签订施工合同，取消其中标资格，并没收投标保证金。 招标人原因无正当理由，不与中标人签订施工合同，应依法赔偿中标人损失；中标人无正当理由，不履行施工合同，致使工程连续 14 天或者累计 28 天停工，招标人可以终止合同，没收履约保证金或者依法由责任担保方承担担保连带责任。 （十） 报价承诺法中标后，在合同履约时存在市场价格变化风险。 招标人应当重点加强标后施工 质量、安全、工期、造价等方面的监督管理工作。 （十一）工程结算时，增加或减少的工程量（包括设计变更）必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应当扣除 Z 值（暂估价）。 二、开标程序 （一）开标会开始，宣布开标会纪律和开标会有关事项，宣布递交投标文件的投标人名单。 电子化招标项目，投标人先对上传的电子投标文件进行解锁（采用资格后审的， 招标文件 16 同时对电子资格标进行解锁），招标人再对所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标）； （二）开启投标人的投标文件，宣布所有投标人的承诺报价 ； 响应要约价的为有效投标报 价， 未响应的投标无效； （三）招标人将有效投标报价的投标人随机重新编号，并在重新编号的投标人中随机抽取 15 个投标人（不排序），经查验相关证件（证书）有效后，其投标文件送评标委员会评审。 当投标人投标文件存在重大偏差被认定为投标无效的，招标人应当在剩余的重新编号的投标人中再随机抽取并补足 15 个，经查验相关证件（证书）有效后，将其送评标委员会评审，直至经评审的合格投标人达到 15个。 当剩余的重新编号的投标人个数不足以补足 15 个时，则全部补充进入证件（证书）查验和评审程序。 有效投标报价的投标人少于等于 15 个时，经 查验相关证件（证书）有效后，其投标文件全部送评标委员会评审。 （四）查验证件（证书）包括：投标人的资质证书、营业执照 、法定代表人或者法定代表人授权委托书、项目经理（注册 岩土工程师 证书）、投标保证金的递交凭证等证书材料原件；外省进赣投标人需提供进赣备案手续 （中标后提供）。 电子化招标项目，系统自动显示投标人的相关信息，现场进行验证并比对，投标人应当自带证书原件备查。 （五）采用资格后审的，开启资格标，将随机抽取的 15个投标申请人的资格标和投标文件同时送评标委员会评审。 评标委员会首先对投标申请人进行资格审查，再对 其投标文件进行评审；经评审有不满足资格审查文件要求或者投标文件无效的，则从剩余的重新编号的投标申请人中随机抽取，直至经评审的合格投标人达到 15 个。 评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于 3 个时，评标委员会应当依法要求招标人重新招标。 （七）经评标委员会评审，当合格的投标人达到 15 个时，剩余的重新编号的投标人不再补充参与审查和评审，开标程序进入随机抽取中标人或。