瑞安市农村合作银行大楼改建工程

瑞安市农村合作银行大楼改建工程内容摘要：

书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况， 并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 备选投标方案 瑞安市农村合作银行大楼改建工程招标文件 11 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。 投标文件的编制 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等 实质性内容作出响应。 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 (规定暗标的除外 )。 投标文件正本一份 , 副本份数见投标人须知前附表。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 (规定暗标的除外 )。 当副本和正本不一致时，以正本为准。 要求暗标的投标文件一式六份，封面采用统一封面。 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。 4. 投标 投标文件的密封和标记 投标文件加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 投标人应注明投标文件的正本和副本。 技术标封面上不能加盖“正本”或“副本”字样。 商务标电子光盘（注明 投标人名称）与 商务标 正本一起密封。 商务标、技术标、资格后审文件应该分别密封。 资格后审申请书要求核对的证书原件另单独密封，且在密封袋上列出证书原件清单。 封袋和封条上 必须加盖单位公章和法定代表人或 其投标文件签署的 授权委托 代理 人签字或盖章。 投标人应在密封袋上清楚地分别标明“商务标”、“技术标”“资格后审申请书”及“证书原件”字样。 未按本章第 项 、第 项 或第 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人 不予受理。 投标文件的递交 投 标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 投标人收到投标文件后，由投标人签到确认。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式 通知招标人。 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章。 招标人收到书面通知后，由投标人签到确认。 修改的内容为投标文件的组成部分。 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进瑞安市农村合作银行大楼改建工程招标文件 12 行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 5. 开标 开标时间和地点招标人在本章第 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 开标程序 主持人按下列程序进行开标： （ 1）宣布开标纪律； （ 2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （ 3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （ 4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （ 5） 当众先开商务标，公布投标人的投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （ 6） 公布经评标委员会确认的商务标评审区间及进入评审区间投标人； （ 7） 评标委员会对进入评审区间的投标人商务标和资 格后审文件进行审查，并记录在案； （ 8） 宣布开标结果； （ 9） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （ 10） 开标结束。 开标由 瑞安市安阳工程咨询有限公司 主持， 瑞安市 建设 工程招标投标监 督 处 负责监督。 6. 评标 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （ 1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； （ 2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （ 3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （ 4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 评标 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 第三 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 评标委员会需向业主提供详细评审过程的书面说明。 7. 合同授予 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 中标公示 瑞安市农村合作银行大楼改建工程招标文件 13 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者不能通过 五大 员 审查的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 以此类推。 中标通知 在本章第 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 履约担保 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超 过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 中标人无正当理由拒签合同的或中标人在签订合同协议时要求更换投标文件中注明的建造师、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员的 ，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招 标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标 人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 8. 重新招标和不再招标 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （ 1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （ 2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 9. 纪律和监督 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应 当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离 职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 瑞安市农村合作银行大楼改建工程招标文件 14 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。 在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 10. 需要补充的其他内容 专业工程分包必须经建设单位认可。 总包服务费为该分包 专业 工程造价的 3%，如果投标人无施工资质，总包服务费为该分包 专业 工程造价的 1％。 若投标人认为不足的，投标人在其他项目清单中予以考虑，投标单位未单独列项的视同分配到总报价中，今后不予调整。 总包服务费的内容包括： A、为配合协调招标人进行工程分包和材料采购的费用； B、总包单位对分包工程工期、安全、质量等进行管理与协调，交叉施工增加、腾空场地、脚手架、施工电梯等设施的使用（另行搭拆除外）、水电设施的提供（所需费用由分包单位支付）及分包工 程竣工资料整理等增加的费用。 C、因各专业工程安装过程中需总包单位配合开洞、修补、零星砌筑等工作增加的费用，包含在总包服务费中，今后不再另行计取。 本工程已按《浙江省建筑节能管理办法》（浙江省人民政府令第 234 号文）执行。 报名刷卡时间： 见本须知前附表第 项所规定的期限 ，各投标人应充分考虑刷卡截止时间前由于投标人的数量的不确定性而造成拥挤现象，从而出现不能按时刷卡，其后果自负。 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效 投标文件，不得进入评标： ① 投标人未在招标公告规定的时间内刷卡的。 ② 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； 未按规定格式填写的； ③ 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金 的； ④ 投标文件中载明的工期超过招标工期的 ； ⑤ 资格后审 资料注明 的 建造师 与投标函中注明的 建造师 不一致的； ⑥ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 的 ； 招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。 需要 补充的其他内容：见投标人须知前附表。 瑞安市农村合作银行大楼改建工程招标文件 15 第三章 评标办法。