小型建设工程施工招标文件

小型建设工程施工招标文件内容摘要：

价内。 (6) 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担 : 在未竣工验收交货前，成品保护及费用均由承包方承担。 (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑 )、古树名木的保护要求及费用承担 : 除文物、古树名木保护外，由承包人负责保护并承担相应费用。 (8)施工现场清洁卫生的要求： 按市安监站要求实施标化管理 (9)双方约定承包人应做的其他工作： 负责施工场地招 标人 及其他相关单位、集体、 18 个人 的财物的安全完整 ，如因施工单位施工不慎造成地下管线等损坏的 一切责任由施工单位承担。 三、施工组织设计和工期 10．进度计划 10． 1 承包人提供施工组织设计 (施工方案 )和进度计划的时间： 开工 3 天前 工程师确认的时间： 收到后一周内。 10． 2 群体工程中有关进度计划的要求： / 13．工期延误 13． 1 双方约定工期顺延的其他情况 : 除遇不可抗拒情况外不得延误工期。 否则按每天 1000 元的处罚从工程款 中扣除 四、质量与验收 17．隐蔽工程和中间验收： 发包人全程跟踪验收，施工单位在隐蔽工程 封闭前必须由发包人或其委托的监理人员确认后才能封闭，否则发包人不予认可。 17． 1 双方约定中间验收部位： 所有的隐蔽工程， 19．工程试车 19． 5 试车费用的承担： / 五、安全施工 按通用条款第。 六、合何价款与支付 2合同价款及调整 23． 本合同价款采用 固定 综合 单价合同 方式确定。 (1)采用固定 综合 单 价合同，合同价款中包括的风险范围：合同履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险，除合同执行期间财政部门另有规定。 风险费用的计算方法： 以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。 风险范围以外合同价款调整方法： 允许调整的范围： a、业主明确指令增加的实物工程量； b、工程设计变更； c、经发包人签证同意的材料暂定价格的调整。 调整的方法：a、工程设计变更、联系单等引起的增减，其综合单价按下述原则确定：合同中已有适用于 19 变更工程的单价的，按合同已有单价计 ；合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定；合同无参考单价的，其综合单价按浙江省 10版定额计算的直接工程费 +规费 +税金确定。 b、设计变更引起的单项工程量清单数量增减大于 20%以上的，对于增减部分工程量业主保留重新估价的权利，具体重新估价原则为：按浙江省 10版定额计算的直接工程费 +规费 +税金； c、综合单价由承包人按上述要求提出，经业主审定后执行。 d、经业主签证同意的材料暂定价格的调整仅调整差价及差价的税金； （ 2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （ 3）采用成本加酬金合同，有 关成本和酬金的约定： / ： 属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属 于可 预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包方不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方承担。 24．工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例 : 无预付款 扣回工程款的时间、比例 : / 25．工程量确认 25． 1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间 : 完工后 承包方向发包方（甲方工程师）提交已完成工程量报告。 26．工程款 (进度款 )支付。 双方约定的工程款 (进度款 )支付的方式和时间 ： 竣工验收后，并提交竣工结算书后， 经甲方确认 支付至 合同 价款的 80%。 竣工结算书经甲方委托相关单位审计后，按审计工程造价支付至审核价的 95%。 余款 5%留作质量保证金，质量保证金在竣工验收通过 一 年后的一个月内退还（无息）。 本工程如在质保期内存在质量问题，发包人有权扣留质量保证金的部分或全部。 七、材料设备供应 27．发包人供应 27． 4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下 : (1)材料设备单价与一览表不符： / 20 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符 : / (3)承包人可代为调剂串换的材料： / (4)到货地点与一览表不符： / (5 供应数量与一览表不符： / (6)到货时间与一览表不符： / 27． 6 发包人供应材料设备的结算方法： / 28．承包人采购材料设备 28． 1 承包人采购材料设备的约定： 材料、设备采购后必须经发包人代表验收后方能用于工程（材料报验制）。 八、工程变更 九、竣工验收与结算 32．竣工验收 32． 1 承包人提供竣工图的约定： 工程竣工验收一个月内提交发包方完整标准的竣工图伍套及技术资料四套。 32． 6 中间交工工程的范围和竣工时间： 按签定工程合同为准。 十、违约、索赔和争议 35．违约 35． 1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下， 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任 : / 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任 : / 双方约定的发包人其他违约责任 : / 35． 2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下 : 本合同通用条款第 14 2 款约定承包人违约承担的违约责任 : 因承包人原因造成工期延误的按每 延误一天罚 壹仟元 的违约金，误期赔偿费限额为合同价 5％。 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任 : / 双方约定的承包人其他违约责任 : 以签定合同为准。 36．争议 36． 1 双方约定， 在履行合同过程中产生争议时 : (1)请 / 调解； (2))采取第 2 种方式解决 ,并约定向 杭州 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼 . (3)争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。 21 十一、其他 37．工程分包 37． 1 本工程发包人同意承包人分包的工程 : 不允许承包方将工程再分包给其他施工单位。 分包施工单位为 : / 38．不可抗力 38． 1 双方关于不可抗力的约定 : 按通用条款的相关条款执行。 39．保险 39． 6 本工程双方约定投保内容如下 : (l)发包人投保内容 : / 发包人委托承包人办理的保险事项 : / (2)承包人投保内容 : 按规定应投保的保险 40．担保 40． 3 本工程双方约定担保事项如下 : (l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为 : / 担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供履约担保， 担保方式为 : 合同价的 15%履约保证金 担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其他担保事项 : / 41．合同份数 41． 1 双方约定合同副本份数 : 一式十四份，正本二份，副本十二份，双方各执正本一份副本六份。 42．补充条款 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成 的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。 如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。 如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力 承包人应按专用条款 规定的金额向发包人提供履约保证金。 履约保证金金额为中标价的 15％：其中工程质量保证金占 30％、工期保证金占 25％、项目 班子保证金占 15％、安全、文明施工保证金占 30％ .当工程质量、工期、项目班子和安全文明施工均达到投标文件承诺时，履约保函在竣工验收合格并签发竣工验收合格证书后 28 天内退还。 当工程质量、工期、项目班子或安全文明施工某项达不到招标文件要求或其投标文件承诺时，则发包人就该保函提出相应索赔，并对工程工期、质量、项目班子和安全文明施工方面分别按本招标规定及投标承诺向发包人支付违约金。 22 四、工程技术要求及工程规范 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市 、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。 如有出入则以较严格者为准。 五、图纸及其它资料（另附） 六、投标文件格式（另附） 23 投 标 文 件 (示范文本 ) 杭州市建设委员会制 二 00 七年七月 24 目 录 （一）投标文件封面 （二）法定代表人资格证明书 （三）投标文件签署授权委托书 （四）开标委托书 （五 ）投标函 （六 ）投标文件商务部分格式 （ 1）工程量清单报价总说明 （ 2）表 11 单位 工程报价汇总表 （ 3）表 12 分部分项工程量清单及计价表 （ 4）表 13 措施项目清单及计价表 （ 5） 表 131 安全文明施工措施项目清单及计价表 （ 6）表 14 主要工日价格表 （ 7）表 15 主要材料（设备）价格表 （ 8）表 16 主要机械台班价格表 （ 9）表 21 分部分项工程量清单综合单价分析表 （七 ）投标文件技术部分格式 （ 1）施工组织设计 （ 2）项目管理班子配备情况 25 小型建设工程施工投标文件 招标编号 :______________ 建设单位： 工程名称 :___________________________________________ 投标人 :。