20xx黑龙江省建设工程施工合同文本-最新

20xx黑龙江省建设工程施工合同文本-最新内容摘要：

以任何形式向分包人支付各种工程款项； （ 2）如果基于生效的判决、裁定或者行政命令，致使发包人需向分包人支付分包工程价款，发包人有权将此款项从应付工程款中予以扣除。 分包合同权益的转让 （ 1）在本合同履行期间，经发包人和承包人协商一致，并通知分包人，承包人可以将分包合同权益转让给发包人； （ 2）因承包人原因导致合同终止的，发包人有权要求承包人将分包合同权益转让给发包人； （ 3）如果分包人的合同义务 延伸到缺陷责任期期满日期以后，在此日期之前发包人有权要求承包人将分包合同义务的权益转让给发包人，承包人应当转让。 转让生效后，由分包人向发包人履行合同义务，承包人不再对发包人负责。 履约担保 发包人要求承包人提交履约担保的，可以采用银行保函或担保公司保证担保等方式。 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。 发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。 4 监理人与造价咨询人 发包人与承包人在订立合同时，应当将委 托的工程监理人、监理的内容及监理权限，书面通知承包人。 监理人行为需要得到发包人特别授权的在专用条款中约定。 发包人若对监理人进行了临时授权，应当在授权之日前 7 日内将授权内容以书面形式通知承包人。 若时间紧迫，可先口头通知，并在自授权之日起 7 日内补送书面形式的授权通知。 发包人授予监理人对承包人实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使。 若由于授权不明，导致承包人有损失，发包人要为监理人的行为承担连带责任。 由于监理人员不恰当行使权利造成承包人有损失的，发包人对承包人的损失承担赔偿 责任。 监理人员在施工现场的办公、生活条件由承包人提供，所发生的费用由发包人支付。 监理人员 监理人员包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员。 必要情况下，总监理工程师和总监理工程师代表可以授权具备相应资质的代表行使自己的权利。 总监理工程师或总监理工程师代表应将被授权的监理人员的姓名及授权范围通知承包人。 撤销此项授权时，也应将撤销授权的决定及时通知承包人。 承包人对总监理工程师或者总监理工程师代表师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可以向总监理工程师 提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 监理人员对承包人的任何工作未在约定的或合理期限内提出否定意见的，视为批准该工作。 对承包人计划使用的材料、设备未在约定的或合理期限内提出否定意见的，视为批准使用。 对承包人提供的各种有关工程的数据未在约定的或合理期限内提出否定意见的，视为认可该数据。 但不影响监理人以后拒绝该工作、材料、设备、工程、数据的权利。 监理人的指示 监理人在授权范围内应按照约定及时发出监理指示。 监理人的指示应该用书面形式并盖有监理人的 公章，同时也要有发出指示的监理人员的盖章或签字。 紧急情况下，监理人员可以以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但监理人员必须在具备补充发出书面形式的条件后 24 小时内补充发出书面形式的监理指示。 监理人发出的指示要送达到承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。 由于监理人未能按合同约定发出指示或发出了错误指示导致承包人有损失的，由发包人承担赔偿责任。 确定 合同当事人不能就任何事项达成一致意见的，总监理工程师应当会同当事人协商，尽量通过协商达成一致意见。 不 能达成一致意见的，由总监理工程师确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知当事人，并附详细依据。 对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。 有异议的，构成争议，按照合同约定的争议解决办法处理。 争议解决前，双方暂按总监理工程师的确定执行，待争议解决后，按照争议解决的结果修正执行。 由于总监理工程师的确定而导致一方当事人有损失的，由发包人为总监理工程师的确定承担赔偿责任。 造价咨询人 造价咨询人权利 发包人有权将工程造价委托具有造价咨询相应资质的 组织即造价咨询人管理。 发包人委托造价咨询的，应与造价咨询人签订委托造价咨询合同，造价咨询人的权利义务在委托造价咨询合同中明确。 造价咨询人在发包人委托权限内，享有合同约定的权利。 发包人委托造价咨询人的名称、委托内容及权限应在合同专用条款中进行约定，否则本条将不适用。 造价咨询人服务 造价咨询人应具有相应的工程造价咨询资质等级证书，并在其资质等级许可的范围内接受委托，提供建设工程项目造价咨询服务。 结算审价结果的唯一性 发包人委托造价咨询人核对审 定竣工结算的，竣工结算经造价咨询人审定完成，由发包人和承包人签字确认后，当事人不得与其他造价咨询人重复核对竣工结算。 未在约定时间内完成结算审价的后果 发包人委托造价咨询人负责工程造价结算审价的，如造价咨询人未在合同约定时间内核对、审定竣工结算或未提出核对意见的，按照第 款【竣工付款证书及支付时间】处理。 5 工程材料与设备 发包人供应材料与设备 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定《发包人供应材料设备一览表》，作为本合同附件。 一览表包括发 包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。 承包人采购材料与设备 承包人负责采购材料设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。 材料与工程设备的接收与拒收 （ 1）发包人应按供应材料设备一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。 发包人在所供材料设备到货 前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点； （ 2）承包人采购材料设备，承包人在材料设备到货前 24 小时通知监理人检验。 承包人进行永久设备、材料的制造和生产，应向监理人提交材料的样本以及有关资料，以在工程中或为工程使用该材料之前获得同意。 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。 因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。 发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失 损坏由发包人负责。 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 材料与工程设备专用于工程 运入施工场地的施工设备、材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于本合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的 施工设备。 交通运输 （ 1）道路通行权。 发包人应根据施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得因施工所需修建场外交通设施的权利，并承担相关手续费用。 承包人应协助发包人办理上述手续。 （ 2）场外交通。 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行使，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。 承包人车辆所发生的场外税费、道路和桥梁加固费用、罚款等均由承包人承担；发包人不承担因场外交通所引起的道路、桥梁、码头、机场等 损坏索赔。 （ 3）场内交通。 除专用条款另有约定，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担全部费用。 承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人和监理人使用。 承包人使用发包人提供场内道路造成道路损坏的，承包人承担因场内交通所可能引起的赔偿。 6 施工准备 开工通知 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。 监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。 工期自监理人发出的开工通知中载明的 开工日期起计算。 承包人应在开工日期前完成各项施工准备工作。 施工组织设计 承包人应在开工前编制并向监理人提交施工组织设计，施工组织设计未经监理人批准的，不得施工。 施工组织设计应至少包含以下内容： （ 1）施工方案； （ 2）施工进度计划和保证措施； （ 3）劳动力及材料供应计划； （ 4）施工机械设备的选用； （ 5）质量保证体系及措施； （ 6）安全生产、文明施工措施； （ 7）环境保护、成本控制措施等。 承包人需要修改施工组织设计 的，需要向监理人提交修改后的施工组织设计，经监理人批准后方可实施。 由于承包人的原因修改施工组织设计的，承包人不得就此向发包人要求赔偿或（和）延长工期。 非承包人原因修改施工组织设计的，按照第 款【承包人索赔程序】承包人有权要求： （ 1）发包人延长工期； （ 2）发包人增加费用，并支付合理的利润。 开工准备 人员准备 承包人应按照第 款【承包人人员的管理】向监理人提交承包人在施工场地的人员安排的报告。 这些人员应当与承包人在投标或合同订 立过程中承诺的人员一致。 施工设备准备 承包人应根据施工组织设计的要求，及时在施工场地配备数量、规格满足施工需要的施工设备。 对于进入施工场地的各项施工设备，承包人应落实具有专业资格的人员负责操作、维护，对于出现故障或安全隐患的施工设备，应及时修理、替换，保持各项施工设备始终处于安全、可靠和可正常使用的状态。 工程材料、工程设备和施工技术准备 对于应由发包人提供的工程材料和工程设备，发包人应当按照本合同约定，及时向承包人提供，并保证其数量、质量 和规格符合要求。 承包人应当按照约定，及时查验、接收和保管发包人提供的上述工程材料和工程设备。 对于应由承包人提供的工程材料和工程设备，承包人应当依照施工组织设计、施工图设计文件的要求，及时落实货源，订立和履行有关货物采购供应合同，并保证货物进入施工场地的数量、质量、规格和时间满足工程施工要求。 对于施工中需采用的由他人提供支持的技术，承包人应当及时订立和履行技术服务合同，以适时获得有效的技术支持，保证技术的应用。 测量放线 发包人应在专用条款约定的期限内，通过监理人向 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。 承包人负责施工过程中对施工场地内水准点等测量标志物的保护。 发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 由于发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成损失的，根据第 款【发包人导致的工期延误】的约定，并按照第 款【承包人索赔程序】承包人有权要求： （ 1）发包人延长工期； （ 2）发包 人增加费用，并支付合理的利润。 承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 7 进度与工期 合同进度计划 除非专用条款另有约定，承包人应在接到按照第 款【开工通知】发出的通知后 28 天内，编制详细的施工进度计划报送监理人。 监理人应在收到进度计划 21 日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。 经监理人批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。 监理人应有权按照该进度计划安排其他承包人的活动。 合同进度 计划的修订 当工程的实际进度与经监理人批准的进度计划不符时，承包人可以在 14 日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。 监理人应在收到修订的进度计划后 7 日内批复。 监理人对进度计划的修改在批复前应获得发包人同意。 发包人导致的工期延误 在履行合同过程中，由于发包人原因遭受工期延误和（或）费用增加，承包人有权按照第 款【承包人索赔程序】要 求： （ 1）发包人延长工期； （ 2）发包人增加费用，并支付合理的利润。 需要修订合同进度计划的，按照第 款【合同进度计划的修订】约定办理。 不可预见事件 在合同履行过程中 ,如果发生一个有经验的承包人在递交投标书日期前不能合理预见的事件 ,承包人应在此事件发生之日起 7 日内向监理人报告 , 要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 承包人导致的工期延误 由于承包人原因导致暂停。