宁东能源化工基地临河a区污水处理厂续建项目收尾工程施工招标文件(改)(编辑修改稿)

宁东能源化工基地临河a区污水处理厂续建项目收尾工程施工招标文件(改)(编辑修改稿)内容摘要：

评标办法（综合评估法） 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行综合评审，按照最终得分高低顺序推荐 3名中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐意见确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。 经评审的得分相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 评标办法前附表 条款号 评审因素 评审标准 形式评审标 准 投标人名称 与营业执照、资质 证书、安全生产许可证一致 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 投标文件格式 符合“投标文件格式”的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质等级 符合“投标人须知”的要求 财务状况 良好，提供 20xx年度审计后的财务报表 类似项目业绩 近三年有类似工程施工业绩，至少一项 信誉 信用良好，履约能力强 项目经理 二级建造师，须持执业资格 证和注册证书。 其他要求 单位负责人为同一人或者存在控投、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 响应性评审标准 投标内容 符合 “投标人须知” 规定 工期 符合 “投标人须知” 规定 工程质量 符合 “投标人须知” 规定 投标有效期 符合 “投标人须知” 规定 投标保证金 符合 “投标人须知” 规定 权利义务 符合“合同条款及格式”规定 投标报价 按照工程量清单报价 技术标准和要求 符合“技术标准和要求”规 定及“投标文件格式” 17 的要求 分值构成 (总分 100分 ) 投标报价： 70 分 技术标： 10 分 综合业绩及工期： 20 分 招标控制价 本次招标设招标控制价。 投标报价的有效范围 不得高于招标控制价，否则将被视为无效投标报价，做废标处理。 评标基准价计算方法 本次评标基准价的计算： 所有有效投标报价去掉一个最高、最低报价后（有效投标人不足 5家则去掉最高报价）的算术平均值下浮а %为评标基准价，а的取值为 5的整数， а为计算评标基准价调整系 数，在开标时由抽签产生的投标人代表随机抽取。 投标报价的偏差率 计算公式 偏差率 =（投标人报价－评标基准价） /评标基准价 100%（偏差率保留小数点后两位） 条款号 评分因素 评分标准 技术标（ 10分） (1) 全面性 总分为 ； ； 、工期、安全和文明施工的措施可信度 ； ，施工平面布置合理。 (2) 可行性 总分为 1.“设计”各项主要内容是否齐全 ； 、计划是否详尽 ； ，流水作业的合理性 ； ，机具合理可行。 (3) 针对性 总分为 1.“设计”重点内容是否突出 ； 、安保体系是否健全有效 分； ； 、文明施工措施。 (4) 先进性 总分为 、 新技术、新材料 ； ； ，是否降低成本 分； 18 、提高工程进度等方面 分。 (4) 强制性 总分为 ； ； ；。 (5) 投标文件对保修有承诺，且措施可行的得 分，并有违约经济处罚条款的加 （违约经济处罚不得低于所投工程总造价的 5‰）。 (6) 投标文件中承诺符合招标文件要求质量标准并有切实可行的施工质量保证措施得。 (7) 投标文件中有切实可行的施工安全保证措施得。 (8) 投标文件中承诺达到标准化工地标准得 ，并有切实可行的措施加。 (9) 投标文件中提供发生农民工工资拖欠应急预案措施的得 ，并 （违约经济处罚不少于工程总造价的 1‰） 综合业绩及工期（ 20分） (1) 企业质量安全信誉 （ 11分） 企业已通过质量、环境管理、职业安全健康管理体系认证，每有一项得1分，最多得 3分。 企业盈亏情况，出具审计后的上年度财务报表 2分（当年盈利得 2分，亏损不得分） 企业上年度未发生安全事故得 2分，发生安全事故不得分（以提供该企业注册地省级建设行政主管部门出具证明为准） 企业近三年完成的工程获得文明示范工地称号 2分：获得全国质量安全文明示范工地称号有一项得 1分，获得省级质量安全文明示范工地称号有一项得 ，获得市级、县级质量安全文明示范工地称号有一项得 ，最多得 2分。 （以建设行政主管部门颁发的证书为准）。 近三年企业类似工程获奖 2分：企业承担类似工程获省或部级及以上奖项的，每有一项得 1分，最多得 2分。 (2) 项目管理班子组成及管理工程情况 （ 9分） 项目班子组成合理 4分： 技术负责人（中级职称 ，高级职称 1分）1 名，安全负责人（具有职业资格证书 分，具有注册安全工程师 1分）其它人员配备合理齐全 2分。 建造师符合本工程要求 1 分：有中级职称并有安全生产考核合格证书 ，有高级职称并有安全生产考核合格证书 1分。 建造师近三年干过类似工程 4分：建造师近三年干过同类工程的有一项得 1分（以经建设行政主管部门备案的竣工验收备案表为准，并提供合同和中标通知书备查。 ） (3) 工期 超过标底工期的为无效投标。 商务标（投标报价 70分） (1) 满分 70分 扣分标准 投标报价等于评标基准价的得 70分，每高 %扣 ，每低 %扣 ，扣完为止。 注：所有打分资料必须在投标文件中附复印件。 上述打分资料需出示原件，必须出示原件，否则得分为零分； 19 评标方法 本次评标采用综合评估法。 评 标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件（须通过初步评审），按照本章第 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人确定。 评审标准 初步评审标准 形式评审标准：见评标办法前附表。 资格评审标准：见评标办法前附表 响应性评审标准：见评标办法前附表。 分值构成与评分标准 分值构成 (l）技术标：见评标办法前附表； (2）综合业绩 及工期：见评标办法前附表； (3）投标报价：见评标办法前附表； 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 评分标准 (1）技术标：见评标办法前附表； (2）综合业绩及工期：见评标办法前附表； (3）商务标（投标报价）：见评标办法前附表； 20 评标程序 、评审准备 ； 、研究招标文件和相关资料，获取评审所需的重要信 息和数据； 初步评审 评标委员会可以要求投标人提交下列证明 和证件的原件，以便核验。 评标委员会依据本章第 款规定的标准对投标文件进行初步评审。 有一项不符合评审标准的，作废标处理。 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表 、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复 印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： 投标人不得存在下列情形之一： (l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 (2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； (3）为本标段的监理人； (4）为本标段的代建人； (5）为本标段提供招标代理服务的； 21 (6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； (7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； (8）与本标段的监理人或 代建人或招标代理机构相互任职或工作的； (9）被责令停业的； (10）被暂停或取消投标资格的； (11）财产被接管或冻结的； (12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 ； 、说明或补正的。 （虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假、伪造的资格证明文件、业绩证明文件等，如发现投标人虚假投标的，该投标 人参与本次投标的所有 标 /包均予以废标。 招标人将 有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格。 ） 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。 投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 清标工作由评标委员会及其工作小组负责。 清标的主要内容包括但不限于： 清标工作的范围内主要包括： （ 1）核实投标人是否按招标人提供的工程量清单填报价格，所填项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量是否与招标人提供的一致； （ 2）投标人投标总价与其分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费、税金、劳保基金六项费用之和是否一致； （ 3）对投标人分部分项工程量清单综合单价出现异常的进行标示； （ 4）算术错误的复核及修正； （ 5）措施项目报价的合理性复核； （ 6）不平衡报价的分析及整理。 详细评审 22 评标委员会按本章第 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 (1）按本章“评标前附表”规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A ； (2）按本章“评标前附表”规定的评审因素和分值对综合业绩和工期计算出得分 B； (3）按本章“评标前附表”规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C； 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标人得分 =A 十 B 十 C。 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。 投标 人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 投标文件的澄清和补正 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 评标结果 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。 （代理机构）对未中标单位不作任何关于评标、定标的解释和说明。 23 第四章 合同条款及格式 第一节 通用合同条款 通用合同条款直接引用宁夏回族自治区住房和城乡建设厅、宁夏回族 自治区工商行政管理局制定的建设工程施工合同示范文本（工程量清单招投标工程） NF20xx0201 “通用合同条款”。 第二节 专用合同条款 本合同文件除使用汉语外，还使用 无 语言文字，合同的解释以 汉语 语言文字为准。 、标准及规范 除中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章及相关技术标准外，本合同文件还需要特别明示适用的司法解释和规范性文件包括：《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家现行的法律、法规及宁夏回族自治区的有关规定。 国内没有相应标准、规范时的约定： 发包人和承包人另行协商。 本合同文件的组成及优先解释顺序为： (1)本合同协议书； (2)中标通知书； (3。