寒亭区海龙路排水管道引接工程施工竞争性谈判文件

寒亭区海龙路排水管道引接工程施工竞争性谈判文件内容摘要：

师发出的变更通知进行变更。 单项工程变更数额超过工程预算总价 10%的，发包人有权另行组织招、投标。 九、竣工验收 竣工验收分工程质量验收和综合验收，综合验收后出具《工程竣工验收单》，该验收单作为工程结算和拨款的依据。 承包人提供竣工图的约定： （ 1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提供给发包人。 （ 2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工 图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。 （ 3）施工对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。 （ 4）工程竣工后，施工企业 15 日内提供全套竣工资料，具备验收条件。 否则，每天承担承包总价 2‟的违约金。 （ 5）竣工验收后，发现的质量问题，必须按发包人的要求限期整改，否则发包人有权安排其他单位施工，工程费用按实结算，由承包人承担并支付工程费用，或从承包人工程款中直接扣除转付其他单位。 中间交工工程的范围和竣工时间： 无 十、违约、索赔和争议 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。 约定的发包人其他违约责任：执行通用条款。 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 工期不得延误，在发包人和监理工程师共同确认承包人无能力保证寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 17 工期或施工质量时，发包人按规定进行指定分包，一旦延误，将按监理工程师出具的工期报告，每天处以合同价款 1‟的罚款，当发包人和监理 工程师共同确认承包人无能力按期保质完成承包内容时，随时有权终止合同，承包人除承担本合同约定违约责任外还应承担合同价款 5%的违约金。 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 施工质量达不到合同标准，承包人应负责拆除和重新施工，直到符合约定标准，并承担合同价款 5%的违约金。 约定的承包人其他违约责任： 在施工过程中 , 发包人若发现任何工程质量问题或违规操作，经监理单位或质监部门确认后，除返工外，给予施工单位 50010000 元罚款。 承包人不按发包人要求施工，发包人有权自行组织 人员代其实施缺陷补救，费用由发包人单方确定，自履约保证金中扣除，履约保证金不足扣除的，欠额自工程款中扣除。 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （ 2） 种方式解决： （ 1）提交 潍坊仲裁委员会 仲裁（请填写仲裁委员会名称）； （ 2） 依法向工程所在地人民法院起诉。 十一、其他 本工程发包人同意承包人分包的工程： /。 分包给具有相应施工能力的单位为 ： /。 双方关于不 可抗力的约定： 当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震，其它执行通用条款。 本工程双方约定投保内容如下： 执行通用条款。 （ 1）发包人投保内容： /。 发包人委托承包办理的保险事项： /。 （ 2）承包人投保内容： 执行通用条款。 本工程双方约定担保事项如下： （ 1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 18 （ 2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作 为本合同附件。 （ 3）双方约定的其他担保事项： / 双方约定合同份数：。 （ 1）本工程营业税金需在工程建设所在地交纳。 （ 2）每月工程进度报告应包括：①材料运到现场、施工、安装、试验和试运行等每一阶段进展情况的说明；②反映施工文件、采购订单、施工等状况的图表；③各主要工程材料的制造商名称、制造地点、进度百分率；④材料试验结果及合格证的副本；⑤安全统计，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细 情况；⑥实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。 （ 3）承包人须与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳动和供货合同。 因承包人原因造成的拖欠工程款、拖欠农民工工资问题，由承包人自行解决，对于因此而造成的影响和责任由承包人承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。 （ 4）项目部组成人员必须是投标文件中提报的人员，开工后必须到场，如有特殊原因需更换，必须经发包人同意，才能更换同资质的人员，并缴纳 5000 元人民币。 项目经理或其他项目部组成人员 每缺岗 1 天，罚款 2020 元；项目经理连续 3 次缺岗，发包人有权终止施工合同。 （ 5）工程竣工验收 前 ，承包人 15 日内提供全套验收资料给发包人，使之具备验收条件；拖延不报的由发包人给予每天 2020 元的违约罚金。 工程竣工验收后，未进行交接前，成品保护仍然由施工企业负责，交接后由接收单位负责。 （ 6）严禁成交供应商将工程转包或违法分包，一旦发现发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由成交供应商承担。 （ 7）严禁投标人通过弄虚作假、借用他人资质等违法方式骗取成交。 成交后，发包人将对承包人的资格 、实力、项目人员、是否为借资质等进行实地考察，若发现有弄虚作假或借用他人资质等违法行为，成交无效，发包人有权单方面终止施工合同，并扣罚承包人的投标保证金，承包人对发包人造成的损失超出投标保证金数额的，还应对损失部分进行赔偿。 寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 19 （ 8）工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及招标方的要求。 （ 9）施工期内不论哪级部门规定的费用调整规定，本工程一律不做调整。 （ 10）施工期间，成交供应商应配合好其他专业的工程施工，并服从发包人协调和调度。 （ 11）成交供应商在接到成交通知 15 日内与发包人签订 《施工合同》，本谈判文件作为《合同》内容的一部分一并执行。 （ 12）承包人如不按规定时间进驻施工现场，视为违约，没收其投标保证金，并承担由此引发的一切责任。 寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 20 第三章 工程建设标准、要求及施工条件 一、相关工程技术规范 根据设计文件要求，本工程的材料设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或者行业相关的工程建设标准、规范的要求。 二、工程建设要求 工程施工过程中应该满足以下要求 ： (1)工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的 清理工作均由成交供应商自行解决。 (2)成交供应商在施工期间，必须严格按照《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》｛潍建发（ 2020） 12 号｝、《关于印发潍坊市防控城市扬尘污染实施细则的通知》 {潍建发（ 2020） 15 号 }、《关于加强我省市政基础设施工程安全文明施工管理的通知》 {鲁建发（ 2020） 2 号 }文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，招标人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。 (3)围挡材料宜选用 以上厚压制波纹钢板等硬质材料，围 挡安装要做到坚固、顺直、整洁、美观，围挡高度不低于 米；围挡的设置要沿施工现场四周连续进行，不能有缺口和不坚固现象。 (4)防止和减少粉尘、废水、废气、噪声振动等产生的污染和危害；裸露地面要有防尘网（布）覆盖；洒水防尘；渣土日产日清，集中堆放并全部覆盖，禁止露天存放或溢至围挡外；运输车辆有覆盖，不带泥上路，出入口有防泥措施。 (5)工程施工中的垃圾要及时外运，不得在工地存放。 工程竣工后将施工余土、施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。 (6)成交供应商必须对施工现场负责，并有义务 拒绝未取得招标人认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 21 影响由成交供应商承担。 (7) 招标人可对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。 (8) 根据防控城市扬尘有关渣土运输的要求，现对本工程产生的余土、垃圾等特做如下情况说明：要求运输至指定的垃圾消纳场（朱里），运距约 20 公里；垃圾消纳场收取一定的垃圾处理费，具体运距、费价可自行问询寒亭区城管局；所用车辆要按交通、交警、城管等部门的要求确定。 所有的材料、设备应有合格证及检验报告 ，其生产制造企业应为国家定点生产企业的优良产品，其质量性能、色泽、技术参数等应满足招标文件和设计要求，主要材料必须提供样品封存。 提供一份详细的材料供应交货表，未经招标人确认的材料、设备不得进场使用。 凡需供应商列出的材料均需注明产地及品牌、名称、价格。 现场自然条件： （包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等。 ） 气温：最高气温 ℃，最低气温 21℃，平均气温： 12℃。 雨雪量：最大降雨量 ，最小降雨量 327mm。 平均降雨量：。 最大积雪期限： 36 天。 年平均湿度： 65%。 气压：夏季平均气压： 10046KP；冬季平均气压：。 最 大冻土深度： 43cm。 其他说明 ： （ 1）成交供应商成交后的施工方案经业主确认后，成交供应商不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得业主的同意和认可。 （ 2）谈判文件中有关图纸说明未尽事宜，详见施工图纸并复核国家现行有关施工及验收规范和标准的规定。 寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 22 第四章 工程量清单 一、工程量清单说明 本工程量清单系按施工图纸提供。 本工程量清单是依据 2020 年《建设工程工程量 清单计价规范》、《山东省市政工程工程量清单计价办法》 工程量计算规则编制的，为谈判文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。 本工程量清单所列的工程量是依据工程施工图计算的，仅作为投标报价的基础，供应商应注意如果最终的工程量与原本估计的工程量有所差别时，工期及综合单价也不会因此而调整。 除另有说明外，工程量清单内所有项目所述材料等均由成交供应商自行采购及施工，工程量清单所述永久工程必须使用新材料、新设备。 本工程工程量清单的单价应为综合性单价。 工程量清单和清单的综合单价应与投标须知 、合同条款、现行施工技术规范、图纸、资料等文件及响应文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。 供应商编写响应文件时，均应把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再更改或调整综合单价。 工程量清单中所列工程数量是施工图设计的预计数量，仅作为投标的依据，不作为最终结算与支付的依据。 结算与支付应以 招标人 、 审计部门 、 监理工程师认可的、并按现行施工技术规范要求而完成的实际工程数量为依据。 完成的实际工程数量，应由成交供应商按项目指挥部认可的尺寸或断面计算进行计量，并经 招标人、 审计部门 及 监理工程师现场确认 ，最终按成交价的工程量清单的综合单价进行结算与支付。 工程量清单中应标价细目的单价应为综合单价，综合单价均已包括了为施工和完成该细目工程所需的市场价格的劳务费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、投料联合试车费、管理费、保险费、构件及材料的测试费、鉴定费、利润等各种费用和价格。 并包括各项费用和价格的涨价风险等。 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。 不论数量是否标出，工程量清单中的每一细目都必须填入综合单价和总额价，谈判 时没有填入综合单价和总额价的细目，其费用应视为寒亭区海龙路排水管道引接工程 施工谈判文件 23 已分配在工程量清单的其它综合单价或总额价之中，成交供应商必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价和总额价的工程细目，但不得结算和支付。 工程量清单的项目及投标人填入的综合单价，应认为是符合合同条件规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目和综合单价之中，未列细目不计量的工作其费用应视为已分摊在本工程有关细目的综合单价或总额价之中。 1供应商在给工程量清单各细目标价前，应认真参阅合同条件、技术规范的有关部分。 1除非合同中另有规定，工 程量清单中所列工程数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除成交供应商按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。 1成交供应商用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的综合单价与总额价之中。 1工程量清单中所编列的各工程细目名称是以主要作业内容为依据命名的，而其他附属作业内容没有列出，供应商在填写综合单价或合价。