大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案

大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案内容摘要：

合 同 编 号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发 包 人： 大连普湾工 程项目管理有限公司 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监制 大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 17 发包人： 大连普湾工程项目管理有限公司 设计人： 发包人委托设计人承担 大连普湾新区 锦屏 森林公园公共设施建设方案及施工图设计 ，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等。 序 号 项目 名称 建设 规模 设计阶段及内容 估算总投资（万元） 费率 估算设计费（元） 方案设计 施工图设计 1. 大连普湾新区锦屏 森林公园公共设施建设方案及施工图设计 用地面积约 平方公里，公共设施建筑总面积约67000 平方米 √ √ 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 1 2 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 1 方案设计 2 全套施工图 3 全套施工图电子文件 大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 18 第五条 本合同设计收费估算为 万元人民币。 设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费％ 付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费 第二次付费 第三次付费 第 四 次付费 说明： 1. 提交设计阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2. 遵循投标报价计价原则，实际设计收费根据批准初步设计概算的工程设计收费计费额核定，最终费用以相关部门审核值为准。 第六条 双方责任 发包人责任： 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 10 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期 限 10 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人 支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。 大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 19 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的 设计资料，并对其负责。 设计人采用的主要技术标准是： 执行国家现行标准规范 设计合理使用年限为 年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 在一年内项目尚未开始施工，设计人仍 负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。 如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任： 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 发包人应按本合同第 五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 发包人的上级或设计审批部分对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 条规定支付设计费。 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。 损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 20 双方商定为实际损失的百 分之 ％。 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部分购买。 本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计 人另收工本费。 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。 发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。 出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 由于不可抗力因素致使本合同无法履行时， 双方应及时协商解决。 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。 也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 大连市 仲裁委员会仲裁。 双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 本合同一式 四 份，发包人 一 份，设计人 一 份，招标代理机构 一 份，政府采购管理部门 一 份。 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效，并在 合同签订后七日内到普湾新区政府采购办公室确认备案。 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主 管部门规定的审查部门备案。 双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 21 其它约定事项：设计人需要提供设计图电子版。 发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：（盖章） 鉴证意见：（盖章） 备 案 号： 经 办 人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 22 第 三 章 技术 要求 及服务规范 一 、 工程技术标准与规范 本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地有关设计方面的文件规定。 中标人在设计工作中使 用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。 中标人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。 主要规范及技术标准 《测量规范》 GBJ5002693 20200501 砌体结构设计规范 GB500032020 20200301 建筑地基基础设计规范 GB500072020 20200401 建筑结构荷载规范 (2020 年局部修订 ) GB500092020 20201101 混凝土结构设计规范 GB500102020 20200401 建筑抗震设计规范（ 2020 年局部修订） GB500112020 20200701 室外排水设计规范 GB500132020 20200601 室外给水设计规范 GB500142020 20200601 建筑给水排水设计规范 GB500152020 20200901 建筑设计防火规范 GB500162020 20201201 采暖通风与空气调节设计规范 GB500192020 20200401 建筑照明设计标准 GB500342020 20201201 建筑地面设计规范 GB5003796 19970101 上述规范、标准仅是本 项目设计 的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。 在 工程设计 中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。 二、建筑方案设计 建筑功能及布局：总建筑面积约 67000 平方米，具体功能及布局详见锦屏森林大连普湾新区锦屏森林公园公共设施建设方案及施工图设计 JHCG[2020]024 辽宁金 衡工程造价咨询有限公司 23 公园详细规划图，建筑规划布局应结合地形地貌和场地设计进一步深化。 建筑形态：处理好建筑体量与环境的关系，做好场地竖向设计；建 筑外型、色彩要融合传统与现代、实用性与艺术性，经济性与功能性。 平面功能：各类建筑内部功能要体现实用性、经济性、合理性，做到动静分区明确，流线合理，与建筑外型协。