海南州人民医院住院综合楼外墙装饰工程

海南州人民医院住院综合楼外墙装饰工程内容摘要：

机构直接交纳，采用转账或电汇方式一次性交纳。 六、谈判时间及地点 （一）谈判时间： 2020 年 7 月 3 日上午 9:30 （二）谈判地点：四川省宏基工程项目管理有限公司青海分公司（西宁市城西区冷湖路 27 号宁景苑 13 楼东侧）。 第二章 工程量清单说明 本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB505002020）编 制。 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。 实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第六章“技术标准和要求”中的约定序号 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 1 100 % % % 2 100500 % % % 3 5001000 % % % 4 10005000 % % % 5 500010000 % % % 6 10000100000 % % % 7 100000 以上 % % % 四川宏基竞谈（工程） 2020018 18 及本章的有关规定。 措施项目清单中的安全文明施工措施费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 投标人应按招标人提供的工程量清单中 列出的工程项目和工程量填报单价和合价。 每一项目只允许有一个报价。 任何有选择的报价将不予接受。 投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项目费用已包括在其他项目的单价或合价内。 投标总价包括完成本工程项目的成本、利润、税金、风险费（包括材料涨价因素）、政策性文件规定费用等所有费用，投标报价为投标人在投标中提出的各项支付金额和总和。 （第五章） 第三章 合同条款 合同编号： SCHJ2020018 根据 年 月 日四川省宏基工程项目管理有限公司青海分公司对海南州人民医院住院综合楼外墙装饰工程（四川宏基竞谈（工程） 2020018）竞争性谈判结果和谈判文件的要求。 依照《中华人民共和国合同法》和《政府采购法》及其他有 四川宏基竞谈（工程） 2020018 19 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。 该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（ 2020年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。 发包人（全称）： __________________________________ 承包人（全称）： __________________________________ 一、工程概况 工程名称： ________________________________________ 工程地点： ________________________________________ 工程内容： ________________________________________ 资金来源： ________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围： ________________________________________ 三、合同工期 开工日期： ________________________________________ 竣工日期： ________________________________________ 四、质量标准 工程质量标准：一次交验合格。 承包人项目经理： _____________ 五、合同价款及付款方式 合同价款（大写）： _________________________￥： _____________ 支付方式： 六、组成合同的文件 本合同协议书； 标准文本的专用条款、通用条款； 标准、规范及有关技术文件； 中标通知书； 谈判报价书及附件； 设计图纸、工程量清单； 四川宏基竞谈（工程） 2020018 20 工程报价单和已标价工程量清单； 双方有关工程洽商、变更等书面协议。 七、保修责任 工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定扣留 5%的工程质量保修金，完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。 八、竣工验收 工程验收。 由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。 质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期 为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过 10天。 如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。 九、施工要求 施工现场应做好安全生产及文明施工。 现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工 [2020]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规 定。 承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。 建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。 本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。 加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准，在征得建设单位同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。 施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书 、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。 在施工过程中要 四川宏基竞谈（工程） 2020018 21 认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。 同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。 凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进 行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。 未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。 承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（ JGJ59－ 99）》，提高安全生产工作和文明施工的管 理水平。 施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。 施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。 单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。 承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。 1本工程在施工过程中 必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。 1本次采购的乳胶漆产品须由建设单位、承包人双方共同看样订货。 十、违约责任 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 不可抗力事件延续 20天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。 四川宏基竞谈（工程） 2020018 22 承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日 3‰计算，但金额不得超过工程价 的 10%。 当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。 谈判过程中，谈判文件、谈判报价标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。 如有违反，应承担违约责任。 十一、合同生效及其它 本合同经发包人、中标（承包人）单位及采购代理机构盖章后即生效； 谈判文件、中标方谈判报价文件，中标通知书为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力； 本合同未尽事宜，双方协商解决或按 《经济合同法》执行。 本合同一式 份，发包人 份，承包人 份，招标代理机构备查 份。 发包人（全称）：（签章） 承包人（全称）：（签章） 四川宏基竞谈（工程） 2020018 23 地址： 地址： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 签约时间： 年 月 日 招标代理机构：（盖章） 负责人：（签字） 合同签约时间： 年 月 日 四川宏基竞谈（工程） 2020018 24 第四章 谈判文件格式 （一）谈判文件封面格式 谈判报价文件 项目名称： 谈判文件编号： 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 四川宏基竞谈（工程） 2020018 25 （二）投标函及投标报价表 投标函 海南州人民医院： （项目名称） 标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（ 165。 ）的投标总报价，投标有效期为 ____天，施工工期 ____天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。 、撤销投标文件。 ，金额为人民币（大写） 元（ 165。 ）。 ： （ 1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （ 2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （ 3）我方承诺在合 同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 ，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日。