xx年最新[精品文档]房屋建筑工程设计招标文件范本

xx年最新[精品文档]房屋建筑工程设计招标文件范本内容摘要：

工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： (由设计人编填 ) 设计 证书 等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理 局 监制 工程设计招标文件 16 发包人： 设计人 ： 发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管 理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表： 序号 分项目 名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资（万元） 费率 % 估算设计费（元） 层数 建筑面积（ m2） 方案 初步设计 施工图 说明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资 料及文件 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 工程设计招标文件 17 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计收费估算为人民币 万元。 设计费先按设计估算分阶段支付，最后以经有关部门批准的设计概算及设计人承诺的优惠率结算，多退少补。 设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 % 付费额（元） 付费时间 （由交付设计文 件所决定） 说明： 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。 实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任 发包人责任： 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过 规定期限 15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限 15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利 工程设计招标文件 18 技术。 未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 设计合理使用年限为 50年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。 如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设 计人索赔。 设计方案应得到业主认可。 设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。 设计人员的路费、住宿费由设计人承担；餐费及其它费用由业主负担。 如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。 第七条 违约责任： 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的 ，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 逾期超过 30天以上时 ,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按。 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于 设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其它 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。 工程设计招标文件 19 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。 本合同 第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。 发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。 出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担本合同 内容之外的工作服务，另行支付费用。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。 也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。 未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本 合同具有同等法律效力。 其它约定事项： 发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 授权代表：（签字） 授权代表：（签字） 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 工程设计招标文件 20 第三章 设计条件及技术要求 工程设计招标文件 21 第四章 投标文件及格式 工程设计招标文件 22 一、商务部分 工程设计招标文件 23 （一）、投标函 致： （招标人名称） 根据贵方 项目设计招标的招标公告，招标编号为 ，我方针对该项目的投标报价为： （大写） 元（ ￥ 元 ）人民币，并正式授权的下述签字人 （职务和职务）代表投标人 （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括： 商务部分及技术部分投标文件； 投标保证金（复印件）； 其他资料。 据此函，签字人兹宣布同意如下： 我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 一旦我方中标， 我方将组建项目设计组， 保证按合同协议书中规定的 设计周期 （ 工期 ） 日历天内完成设计并提供相应的设计服务。 如果 招标文件中要求提供设计保险， 我方将 在签订合同后 按照规定提交上述总价 %的设计保险 作为 我方的设计 担保 ，如我方的设计出现其规定不应出现的缺陷，招标人可以据此要求其进行赔偿。 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为 约束双方的合同 文件的组成部分。 其他补充说明： （补充说明事项） 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 地址：。