钢结构包工包料承包合同(共10篇)

钢结构包工包料承包合同(共10篇)内容摘要：

响施工；。 第四条 工程质量 一、本工 程质量经双方研究要求达到： 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。 对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程； 包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。 单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收； ，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。 一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案。 重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、 发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施； ，承包方按规 定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买； 二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付； 三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备，必须附有产品 合格证才能用于工程，经检验符合质量要求的，方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理。 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。 一、本合同签订后 30 日内，发包方 支付不少于合同总价的 30%备料款，计人民币 268万元。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 3 日内按核实的工程进度支付进度款，工程价款支付达到合同总价款的 95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息一次支付给承包方。 三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。 四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 五、承包方在单项工程竣工验收后 1 天内，将竣工结算文件送交发包 方和经办银行审 查，发包方在接到结算文件 2天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审 纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。 若发生增加费用 (包括返工损失、停工、 窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失 )由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。 重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项 目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验 收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 篇五：钢结构制作安装工程承包合同 钢结构制作安装工程承包合同 甲方： xxxxx 乙方： xxxxxx 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲方钢构制作安装工程承包给乙方，经甲、乙双方充分协商达成如下协议： 一、 工程承包内容：污水处理厂压滤机库轻钢新建一个车间钢结构 彩板制作安装工程。 二、 工程承包范围：发包方提供的图纸内容。 三、 合同工期 开工日期： 2020年 x月 x日 竣工日期： 2020年 x月 x日 四、 质量标准 .执行《钢结构工程施工质量验收规范》 五、 合同价款： 合同价款的确定：固定总价格方式钢结构及彩板制作安装，按结构总包价结算（不含税）。 工程总造价：一栋按照甲方要求施工，面积约 xxxx平方米总包价格为 xxx 万元，包工包料，同时包含：钢结构制作安装及部分土建施工。 六、合同价款支付：施工完毕一次性支付。 七、安全施工： 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准 组织施工，并接 受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。 八、暂停施工及工期顺延 由于工程所在地气候的特殊性，如果因天气原因，甲方工程师及监理工程师认为却有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。 乙方应当按甲方工程师及监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。 甲方工程师及监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行 复工，相应顺延工期，甲方承 担发生的停工费用；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 由于其它不可抗力的因素，如停水、停电、下雨等造成的停工，工期相应顺延。 九、工程竣工 乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方工程师及监理工程师同意顺延的工期竣工。 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。 十、质量与验收 工程质量 （ 1）工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸要求及国家或行业和甲乙双方 协商的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 （ 2）双方工程对工程质量有争议，有双方统一的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。 双方均有责任由双方根据其责任分别承担。 检查和返工 （ 1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师及监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 （ 2）工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方返修和重新施工，乙方 应按甲方工程师及监理工程师的要求返修或重新施工，直到符合约定标准。 因乙方原因达不到约定标准，乙方承担返修和重新施工的费用，工期不予顺延。 十一、质量保修 乙方应按照法律法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 十二、争议 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地人民法院起诉。 十三、其他 电源及住宿：甲方提供一次电源，二次接电线由乙方自行 负责， 乙方现场施工所需食宿自行解决。 工程分包：未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分 包。 保险：乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 合同分数：本合同一式二份，具有同等效力，甲、乙双方各执一份。 合同期限：合同从双方签字盖章后生效，合同约定范围内的工程全部结束后，合同解除；合同约定以外的工程不在此合同责任范围内。 关于图纸变更：由于施工现场狭小，设备已经安装到位，造成钢结构不能完全 安装原设计图纸施工，变更已经征得甲方同意，保证结构安全的前提下做合理变更，变更后不影响工程的造价及结算。 发包人（单位公章）：承包人（单位公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 代理人（签字）： 代理人（签字）： 2020 年 x月 xx日 2020年 x月 xx 日 篇六：钢结构承包合同 钢结构承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方现将 委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达 成一致，特签订此合同，内容如下： 第一条：工程内容和承包范围 工程内容： 承包范。