xx风电场工程总承包合同附件11建筑安装工程一切险及第三者责任险保险方案内容摘要:

法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。 2. 除 外 责 任 本公司对下列各项 不负责赔偿: 因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置修理或矫正这些缺点错误所支付的费用; 由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失; 施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失; 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用; 维修保养或正常检修的费用; 档案、文件、帐簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失; 盘点时发现的短缺; 领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失; 除非另有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失; 除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验山西 XX 风电场建筑安装工程一切险及第三者责任险保险方案 第 11 页,共 26 页 收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 II. 第二部分 - 第 三 者 责 任 险 1. 责 任 范 围 在本保险期限内,因发生与本保险单所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,本公司按下列条款的规定负责赔偿。 对被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经本公司书面同意而支付的其他费用,本公司亦负责赔偿。 本公司对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准。 但在任何情况下,均不得超过本保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。 在本保险期限内,本公司在本保险单项下对上述经济赔 偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。 2. 除 外 责 任 本公司对下列各项不负责赔偿: 本保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用; 工程所有人、承包人或其他关系方或他们所雇用的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人以及他们的家庭成员的人身伤亡或疾病; 工程所有人、承包人或其他关系方或他们所雇用的职员、工人所有的或由其照管、控制的财产发生的损失; 领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故; 被保险人根据与他人的 协议应支付的赔偿或其他款项,但即使没有这种协议,被保险人仍应承担的责任不在此限。 III. 总 除 外 责 任 在本保险单项下,本公司对下列各项不负责赔偿: 战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变引起的任何损失、费用和责任; 政府命令或任何公共当局的没收、征用、销毁或毁坏; 罢工、暴动、民众骚乱引起的任何损失、费用和责任; 1. 被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失、费用和责任; 2. 核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染引起 的任何损失、费用和责任; 3. 大气、土地、水污染及其他各种污染引起的任何损失、费用和责任; 4. 工程部分停工或全部停工引起的任何损失、费用和责任; 5. 罚金、延误、丧失合同及其他后果损失; 山西 XX 风电场建筑安装工程一切险及第三者责任险保险方案 第 12 页,共 26 页 6. 保险单明细表或有关条款中规定的应由被保险人自行负担的免赔额。 IV. 保 险 金 额 1. 本保险单明细表中列明的保险金额应不低于: 安装工程 - 保险工程安装完成时的总价值,包括设备费用、原材料费用、安装费建造费、运输费和保险费、关税、其他税项和费用,以及由工程所有人提供的原材料和设备的费用; 施工用机器、装置和机械设备 - 重置同型号、同负载的新机器、装置和机械设备所需的费用; 其他保险项目 - 由被保险人与本公司商定的金额。 2. 若被保险人是以保险工程合同规定的工程概算总造价投保,被保险人应: 在本保险项下工程造价中包括的各项费用因涨价或升值原因而超出原保险工程造价时 , 必须尽快以书面通知本公司 , 本公司据此调整保险金额; 在保险期限内对相应的工程细节作出精确记录,并允许本公司在合理的时候对该项记录进行查验; 若保险工程的安装期超过三年,必须从本 保险单生效日起每隔十二个月向本公司申报当时的工程实际投入金额及调整后的工程总造价,本公司将据此调整保险费; 在本保险单列明的保险期限届满后三个月内向本公司申报最终的工程总价值,本公司据此以多退少补的方式对预收保险费进行调整。 否则,针对以上各条,本公司将视为保险金额不足,一旦发生本保险责任范围内的损失时,本公司将根据本保险单总则中第6款的规定对各种损失按比例赔偿。 V. 保 险 期 限 1. 安装期物质损失及第三者责任保险: 本公司的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。 但在任何情况下,安工期保险期限的起始或终止不得超出本保险单明细表中列明的安工期保险生效日或终止日。 不论安装的保险设备的有关合同中对试车和考核期如何规定,本公司仅在本保险单明细表中列明的试车和考核期限内对试车和考核所引发的损失、费用和责任负 责赔偿;若保险设备本身是在本次安装前已被使用过的设备或转手设备,则自其试车之时起,本公司对该项设备的保险责任即行终止。 上述保险期限的展延,须事先获得本公司的书面同意,否则,从本保险单明细表中列明的安工期保险期限终止日起至保证期终止日止期间内发生的任何损失、费用和责任,本公司不负责赔偿。 山西 XX 风电场建筑安装工程一切险及第三者责任险保险方案 第 13 页,共 26 页 2. 保证期物质损失保险: 保证期的保险期限与工程合同中规定的保证期一致,从工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程时起算,以先发生者为准。 但在 任何情况下,保证期的保险期限不得超出本保险单明细表中列明的保证期。 VI. 赔 偿 处 理 1. 对保险财产遭受的损失,本公司可选择以支付赔款或以修复、重置受损项目的方式予以赔偿,但对保险财产在修复或重置过程中发生的任何变更、性能增加或改进所产生的额外费用,本公司不负责赔偿。 2. 在发生本保险单物质损失项下的损失后,本公司按下列方式确定赔偿金额: 可以修复的部分损失 - 以将保险财产修复至其基本恢复受损前状态的费用扣除残值后的金额为准。 但若修复费用等于或超过保险财产损失前的价值时,则按下列 第 理; 全部损失或推定全损 - 以保险财产损失前的实际价值扣除残值后的金额为准,但本公司有权不接受被保险人对受损财产的委付; 任何属于成对或成套的设备项目,若发生损失,本公司的赔偿责任不超过该受损项目在所属整对或整套设备项目的保险金额中所占的比例; 发生损失后,被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用,本公司可予以赔偿,但本项费用以保险财产的保险金额为限。 3. 本公司赔偿损失后,由本公司出具批单将保险金额从损失发生之日起相应减少,并且不退还保险金额减少部分 的保险费。 如被保险人要求恢复至原保险金额,应按约定的保险费率加缴恢复部分从损失发生之日起至保险期限终止之日止按日比例计算的保险费。 4. 在发生本保险单第三者责任项下的索赔时: 未经本公司书面同意,被保险人或其代表对索赔方不得作出任何责任承诺或拒绝、出价、约定、付款或赔偿。 在必要时,本公司有权以被保险人的名义接办对任何诉讼的抗辩或索赔的处理; 本公司有权以被保险人的名义,为本公司的利益自付费用向任何责任方提出索赔的要求。 未经本公司书面同意,被保险人不得接受责任方就有关损失作出的付款或赔偿安 排或放弃对责任方的索赔权利,否则,由此引起的后果将由被保险人承担; 在诉讼或处理索赔过程中,本公司有权自行处理任何诉讼或解决任何索赔案件,被保险人有义务向本公司提供一切所需的资料和协助。 5. 被保险人的索赔期限,从损失发生之日起,不得超过两年。 VII. 被 保 险 人 的 义 务 山西 XX 风电场建筑安装工程一切险及第三者责任险保险方案 第 14 页,共 26 页 被保险人及其代表应严格履行下列义务: 1. 在投保时,被保险人及其代表应对投保申请书中列明的事项以及本公司提出的其他事项作出真实、详尽的说明或描述; 2. 被保险人或其代表应根据本保险单明细表和批单中的规定按 期缴付保险费; 3. 在本保险期限内,被保险人应采取一切合理的预防措施,包括认真考虑并付诸实施本公司代表提出的合理的防损建议,谨慎选用施工人员,遵守一切与施工有关的法规和安全操作规程,由此产生的一切费用,均由被保险人承担; 4. 在发生引起或可能引起本保险单项下索赔的事故时,被保险人或其代表应: 立即通知本公司,并在七天或经本公司书面同意延长的期限内以书面报告提供事故发生的经过、原因和损失程度;。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。