焦化厂公辅工程施工合同

焦化厂公辅工程施工合同内容摘要：

： 承包人提出变更价款的时间是： 执行通用条款 31 条。 承包人提出变更价款的方式： 执行通用条款 31 条。 设计变更及其它引起合同价款 的调整： 如若工程变更涉及工程量的增减，原投标文件中有综合单价的执行原投标文件中同比例优惠的综合单价。 原投标文件中没有综合单价的，按《 **省 建筑安装工程消耗量定额》 2020 版进行结算， 调价 材料以 发包人 发布的当期材料价格 作为结算依据，不再调整； 人工费按照定额人工费 执行不再调整 、取费 标准按照以下综合费率（包括所有相关费用）执行，不再调整 ： 1）土建：（取费基数为直接费） 15%； 2）安装：（取费基础为直接费中的人工费） 45%，并按照原投标文件同比例优惠。 在设计变更发生后 48小时之内，由承包人按上述计价原则提出 因设计变更造成的工程量及工程造价的确认书面文件，超过约定的 48 小时承包人没有提出 书面文件 ，则视为承包人自动放弃价款调整的索赔权，不再进入结算。 双方对变更价款不能达成一致意见时的解决办法和时间要求：解决方式详见专用条款 条：争议。 九、工程竣工验收与结算 3竣工验收 承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后 30 日内。 承包人向发包人提交竣工验收报告的时间是： 执行通用条款。 发包人组织进行验收的约定是： 执行通用条款 32 条。 10 竣工结算 承包人向甲方提交竣工结算资料的时 间是： 执行通用条款 33 条。 并提供签字盖章后的结算资料六份。 十、违约、索赔和争议 3违约 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 35 条。 本合同通用条款第 条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 35条。 本合同通用条款第 条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 35条。 双方约定的发包人其他违约责任： 因发包人原因造成工程延长工期，工期相应顺延，造成费用增加，报监理工程师审核工程量后，报发包人批准后增加费 用。 本合同通用条款第 条约定承包人违约应承担的违约责任： 按批准的承包人的月度计划进行考核，每拖延一天， 由承包人向发包人支付工程总造价 3‰的违约金 ，最高限额为工程总造价的 10%。 本合同通用条款第 条约定承包人违约应承担的违约责任： 工程质量达不到协议书中约定的质量标准和奖项，按工程总造价向发包 人 支付 2%的违约金 ，并按相应的质量标准进行整改，直至达到相应的标准为准。 双方约定的承包人其他违约责任： 执行通用条款 37 条、争议。 双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 双方应本着公平、合理的原 则及时协商处理；经协商达不成协议时，可以向 工程所在地 法院提起诉讼。 十一、其他 3工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程： 无 3不可抗力 双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款 39 条。 保险 11 本工程双方约定投保内容如下： （ 1）发包人投保内容： 执行通用条款 40 条 发包人委托承包人办理的保险事项： 无 （ 2）承包人投保内容： 执行通用条款 40 条 4担保 本工程双方约定担保事项如下： （ 1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 提供合同作为本合同附件。 （ 2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 提供合同作为本合同附件。 （ 3）双方约定的其他担保事项： 无 4合同份数 双方约定合同副本份数： 正本两份，双方各执一份。 副本 十二份，双方各执 六 份。 4补充条款： 发包人支付的工程款实行封闭管理，必须专款专用。 否则经查出按挪用款项的 10％给予罚款。 施工过程中，承包人要积极协调并处理好周边关系，以确保工程的正常运行，费用自理。 承包人不得拖欠、克扣工人工资，否则造成的损失将由承包人承担。 本工程的水电费用结算：施工用水 用电费用由施工方承担。 电费单价执行 1 元 /KW H， 按表计算。 施工场地内的多余土方运至 发包人 指定场地， 2 公里以内价格不再调整。 混凝土采用商品混凝土。 合同金额所涉及应缴税金事宜，由承包人自行办理。 所有标段的保温防腐工程（含甲方负责安装部分设备的保温防腐）费用由承包人负责。 本合同未尽事项，双方另行协商。 12 附件一 监 理 人 权 利 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： 选择工程总承包人的建议权。 选择工程分包人的认可权。 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应事先 13 征得委托人的同意。 发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更改。 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、包工期和降低成本的原则 ，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当向委托人报告。 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人作出书面报告。 工程上使用的材料和工程质量的检验权。 对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。 承包人得到监理机构复工令后才能复工。 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际 竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。 未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。 附件二 第二标段：新鲜水消防水工段甲方采购的设备、材料表 序号 设备、材料名称 数量 乙方安装 备注 1 工艺专业 设备 生活水泵 2 台 生产水泵 J25002a~c 3 台 消防水泵 J25003a~d 4 台 消防稳压泵 J25004a,b 2 台 14 (配套 1 台稳压罐 )。