建筑施工招标文件范本

建筑施工招标文件范本内容摘要：

银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 工商行政管理机关鉴证意见： 经办人： 鉴证机关 (章 ) 年 月 日 11 第二部分 通用条款 此部 分采用《建设工程施工合同》范本（ GF19990201）中《第二部分 通用条款》 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 合同文件组成及解释顺序 ： _________________________ 、标准及规范 本合同除使用汉语外，还使用 ________________语言文字 需要明示的法律、行政法规： __________________ 、规范 适用标准、规范的名称： __________________________ 发包人提供标准、规范的时间： ______________________ 国内没有相应标准、规范时的约定： _________________ 发包人向承包人提供图纸日期和套数： ____________ 发包人对图纸的保密要求： ______________________ 使用国外图纸的要求及费用承担： ________________ 二、双方一般权利和义务 监理单位委派的工程师 姓名： 职务： ____________ 发包人委托的职权： _____________________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权： _______________ 姓名： 职务： ______________________ 职权： _________________________________ 不实行监理的，工程师职权： ___________________ 姓名： 职务： __________________ 定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： ________________ 12 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_________________________________ (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： ________________ (4)工程地质和地下管线资料的提供时间： ______________________ (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： _______ (6)水准点与坐标控制点 交验要求： _________________________________ (7)图纸会审和设计交底时间： _________________________________ (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： _________________________________ (9)双方约定发包人应做的其它工作： _______________________ 发包人委托承包人办理的工作： _________________________________ ，完成以下工作： （ 1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_________________________________ （ 2）应提供计划、报表的名称及完成时间： _________________________________ （ 3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： _________________________________ （ 4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 ： _________________________________ （ 5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等 手续： _________________________________ （ 6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： _________________________________ （ 7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑 )、古树名木的保护要求及费用承担： _________________________________ （ 8）施工场地清洁卫生的 要求： _________________________________ （ 9）双方约定承包人应做的其它工作： _________________________________ 三、施工组织设计和工期 13 (施工方案 )和进度计划的时间： _________________________________ 工程师确定的时间： _________________________________ ： _________________________________ 双方约定工期顺延的其他情况： _________________________________ 四、 质量与验收 必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB 503002020）的规定。 ______________________ 试车费用的承担： _________________________________ 五、 安全施工 六、 合同价款与支付 _____________________________方式确定。 (1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： _________________________________ 风险费用的计算方法： _________________________________ 风险范围以外合同价款调整方法： ______________________ （ 2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： _________________________________ （ 3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： ： _________________________________ 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：________________________________ 扣回工程款的时间、比例： ______________________ ： _________________________________ （进度款）支付 双方约定的工程款 (进度款 )支付的方式和时间： _________________________________ 14 七、材料设备供应 27. 发包人供应材料设备 ，双方约定发包人承担责任如下： (1)材料设备单价与一览表不符： _________________________________ (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： _________________________________ (3)承包人可代为调剂串换 的材料： _________________________________ (4)到货地点与一览表不符： _________________________________ (5)供应数量与一览表不符： _________________________________ (6)到货时间与一览表不符： _________________________________ ： _________________________________ 包人采购材料设备 ： _________________________________ 八、 工程变更 _________________________________ 九、 竣工验收与结算 ： _____________________ 中间交工工程的范围和竣工时间： _________________________________ 十、 违约、索赔和争议 ： 本合 同通用条款第 24条约定发包人违约应承担的违约责任： _________________________________ 本合同通用条款第 ： _________________________________ 本合同通用条款第 ： _________________________________ 15 双方约定的发包人其他违约责任： ： 本合同通用条款第 ： _________________________________ 本合同通用条款第 ： _________________________________ 双方约定的承包人其他违约责任： __________ ，在履行合同过程中产生争议时： (1)请 _________________________________调解 (2)采取第 __________种方式解决，并约定向 __________仲裁委员会提请仲裁或向_________________________人民法院提起诉讼。 十一 、 其它 ： _________________________________ 分包施工单位为： _________________________________ 39. 不可抗力 ： _____________________ ： (1)发包人投保内容： ______________________________ 发包人 委托承包人办理的保险事项： ________。