如东县洋口外闸省二级复核部分维修养护项目

如东县洋口外闸省二级复核部分维修养护项目内容摘要：

其他应当支付的款项。 合同订立时间： 年 月 _____日 合同订立地点： 本合同双方约定： 后生效。 发包人： (公章 ) 承包人： (公章 ) 地址： 地址： 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号 邮政编码 ： 邮政编码： 16 第二节 通用条款 (略 ) 第三节 具体详见 (GF19990201) 第三节 专用条款 一、词语定义及合同文件 合同文件组成及解释顺序： （ 1）合同协议书；（ 2）中标通知书；（ 3）投标书及其附件；（ 4）本合同专用条款；（ 5）本合同通用条款；（ 6）招标文件及修改、补充文件；（ 7）标准、规范及有关技术文件；（ 8）图纸；（ 9）工程报价书。 、标准及规范。 需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第 279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条 例》、《建设工程安全生产管理条例》。 、规范 （ 1） 国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准； （ 2） 国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准； （ 3） 现行的江苏省工程预算定额及相关规定。 以上规范或标准在实行过程中若有新版，以新版为准。 发包人提供标准、规范的时间：上述标准、规范由承包人自行收集，费用包含在合同价内。 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。 ： 无 发包人对图纸的保密要求： 无 使用国外图纸的要求及费用承担： 无 17 二、双方一般权利和义务 姓名： 职务： 总监理工程师 发包人委托的职权： 见《建设工程委托监理合同》 需要取得发包人批准才能行使的职权： 见《建设工程委托监理合同 》， 或发包人另外向监理授权书。 姓名： 职务： 业主代表 职权： 代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。 ，工程师的 职权： / 姓名： 职务： 项目经理 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （ 1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 发包人负责在开工前使施工场地具备施工条件。 （ 2）将施工所需的水、电等线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 发包人提供水源、电源， 管、线、电表、水表、配电箱等由承包人自备，费用自理。 水电费用由承包人按表实际用量及供水、供电部门收取的标准支付。 每月承包人须主动申报 并经发包人核实。 （ 3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 发包人负责在开工前开通施工场地与公共道路通道。 （ 4）工程地质和地下管线数据的提供时间： 本合同双方签字生效后 3 天内 （ 5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人于 18 开工前办理好施工所需证件、批件（证明承包人自身资质证件除外）。 （ 6）水平点与坐标控制点交验要求： 以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。 （ 7）图纸会审和设计交底时间： 发包人于开工前组织结构图纸会审和设计交底。 （ 8）协调处理施 工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： / （ 9）双方约定发包人应做的其他工作： 发包人可随时对工程进度、质量进行检查。 发包人委托承包人办理的工作： 无。 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （ 1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。 （ 2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 根据发包人要求提供。 （ 3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 提供和维修非夜间施工使用的照明 、围栏设施，并负责安全保卫。 （ 4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。 （ 5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。 所需费用均包含在合同价中。 （ 6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。 （ 7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费 用承担： 无。 （ 8）施工场地清洁卫生的要求： 本工程必须确保创建县级文明工地。 施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清，符合清洁卫生要 19 求，上述费用包含在合同价中。 （ 9）双方约定承包人应做的其他工作： 中标后即开始做好各项进场准备，按发包人的书面通知要求，组织机械、设施和人员等进场施工。 三、施工组织设计和工期 （施工方案）和进度计划的时间： 承包人在开工前 3天内提供本工程施工组织设计和工程总进度计划。 工程师确认的时间： 收到上述文件后 7 日内予 以确认。 ： / 延的其他情况： 同通用条款。 四、质量与验收 约定中间验收部位： 所有隐蔽部位及分部工程验收。 ： / 五、安全施工 按照《通用条款》第 20 条～第 22 条执行 六、合同价款与支付 本合同价款采用 （ 1） 方式确定。 （ 1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除不可抗力外的所有风险； 工程量的风险由发包人承担，价格的风险由承包人承担。 竣工决算的工程量 20 按应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 （ 2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （ 3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 素 ： （ 1）发包方、承包方双方认可的设计变更。 （ 2）发包人和监理均认可的签证。 对 于由于工程变更及图纸未曾包括的隐蔽工程量的确认 ,必须由承包人及时出具工程签证单（签证应有编号） ,由发包人、监理人、承包人三方当场（特殊情况不超过一个工地例会期）签字确认并 加盖甲方专用印章方为有效 ，一式三份，三方各存一份。 ： 工程竣工验收后提交工程量报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款。 (进度款 )支付 双方约定的工程款支付的方式和 时间： 工程施工队进场后一周内付合同价款的 30%，本工程竣工验收合格后付至合同价款的 90%，剩余 10%作为质量保证金在工程保修期满后一次性付清。 七、材料设备供应。 合同生效后一般材料承包人应提前 15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。 ，双方约定发包人承担责任如下： (1) 材料设备单价与一览表不符： / (2) 材料设备的品种、规 格、型号、质量等级与一览表不符： / (3) 承包人可代为调剂串换的材料： / (4) 到货地点与一览表不符： / (5) 供应数量与一览表不符： / 21 (6) 到货时间与一览表不符： / ： / ： 本工程均由承包人在确保质量合格的前提下，按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前要有质保书和出厂合格证证明，并进行有关必要的 检验或试验，合格后方可使用。 承包人在材料使用前，应有向监理报验的程序，不经监理确认的材料，不得用于工程，发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工。 所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。 八、工程变更 工程变更价款调整： （ 1） 因设计变更或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：承包人投标文件中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；承包人投标文件中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按照招标控制价的编制依据变更价格，并进行下浮 （ 下浮率为承包人投标报价相对于招标人定额预算价的下浮比率 ），经发包人确认后作为结算的依据。 （ 3） 施工中出现现场施工中（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价并由承包人提出综合单价由承包人按照招标控制价的编制依据编制价格，并进行下浮（ 下浮率为承包人投标报价相对于招标人定额预算价的下浮比率 ），报发包人确认。 九、竣工验收与结算 ： 承包人应在工程通过完工验收后 28 日内向发包人递交符合要求的完整结算资料 4 套，发包人收 到承包人符合要求的结算资料 28天内进行核实。 承包人在工程完工验收日期前 14天提供全套竣工工程资料三份。 ： 无 22 十、违约、索赔和争议 ： 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第 ： / 本合同通用条款第 ： / 双方约定的发包人其他违 约责任： / ： 本合同通用条款第 ： 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，支付逾期违约金 500元。 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 承包人完工后 28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性验收合格，如不能一次性验收合格，发包人将对承包人处以合同总价 2%的罚款并同时责令承包人返工 达到 100%。 双方约定的承包人其他违约责任： 无 ，在履行合同过程中产生争议时： (1)请 请县建设行政主管部门调解 调解； (2)当采取第 （ 1） 种方式不能解决时，双方约定向 南通 仲裁委员会申请仲裁或向 如东县 人民法院提起诉讼。 十一、其他 ：。 ： 由市级以上有关部门正式发布和认定的意外事故或自然灾害。 23 ： （ 1） 发包人投保内容： 建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。 发包人委托承包人办理的保险事项： 无 承包人投保内容： 从事 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工 程第三方责任险、人身意外险等）。 如不办理，一切后果由承包人自行负责。 ： (1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 (1) 双方约定的其他担保事项： 无 ： 正本二份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。 供承包人使用的场地踏勘现场时以发包人规定的现场为界，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得发包人和有关管理。