福成两圣宫维修工程单一来源采购文件(编辑修改稿)

福成两圣宫维修工程单一来源采购文件(编辑修改稿)内容摘要：

承包人采购材料设备的约定： 全部材料和设备由承包人自行采购。 八、工程变更 九、竣工验收与结算 3竣工验收 承包人提供竣工图的约定： 中间交工工 程的范围和竣工时间： 十、争议、违约和索赔 3违约 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： 无 本合同通用条款第 ： 工期顺延。 本合同通用条款第 ： 无 双方约定的发包人其他违约责任： 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： 按本合同专用条款第 款执行。 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 12 本合同通用条款第 ： 修复至工程质量要求并承担相关费用 .。 双方约定的承包人其他违约责任： 3争议 ，在履行合同过程中产生争议时： （ 1）请 调解； （ 2）采取第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。 十一、其 他 3工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程： 无。 分包施工单位为： 无。 3不可抗力 双方关于不可抗力的约定： （ ）级以上的地震； （ ）级以上的持续（ ）天的大风 （ ）级 以上的持续（ ）天的大雨； （ ）年以上未发生过，持续（ ）天的高温天气； （ ）年以上未发生过，持续（ ）天的严寒天气； （ ）年以上未发生过的洪水。 保险 本工程双方约定投保内容如下： 发包人投保内容： ， 发 包人委托承包人办理的保险事项： 承包人投保内容 4担保 本工程双方约定担保事项如下： 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 现金担保 ，担保合同作为合同附件。 双方约定的其他担保事项： 4合同份数 双方约定合同副本份数： 4补充条款： 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 13 附件 1：承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积（㎡） 结构 层数 跨度 （㎡） 设备安装 内容 工程造价（元） 开工 日期 竣工 日期 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 14 附件 2：发包人供应材料设备一览表 序 号 材料 设备 品种 规格 型号 单位 数 量 单价 质量等级 供应 时间 送达 地点 备注 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 15 附件 3：工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： （招标编号： ） 为保证 （工程名称）在合理使用期内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管 理规定及双方确定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括抹灰、砌筑、楼地面、屋面、门窗、油漆粉刷、彩绘、消防配置、室内照明安装等项目。 具体质量保修内容双方约定如下： 福成两圣宫维修工程质量保修期为二年。 质量保修期从工程实际竣工之日算起。 分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方 根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 工程为 ， 工程为 年； 工程为 年； 其他约定： 二、质量保修责任 属于保修范围和内容的 项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。 承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用符合质量保修金内扣除。 发生须紧急抢修事故（如上下跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保 的质量。 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。 三、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。 质量保修金银行利率为 0。 四、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后 14天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 16 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。 发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法定代 表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 17 第三章 通用条款 本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的 《 建设工程施工合同 》（ GF19990201）的通用条款执行。 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 18 第四章、技术规范 一、 工程建设地点的现场条件： （一）、现场自然条件 满足施工要求。 （二）、现场施工条件 符合施工要求 二、技术规范 本工程应该认真按照设计施工图纸的要求施工，同时也要严格执行相关的现行标准和技术规范。 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722） 采购文件 19 第五章 投标文件格式 投 标 文 件 （格式） 工程名称：福成两圣宫维修工程单一来源采购项目 采购编号： DBZCG01820xx0722 投标单位名称：广西文物保护研究设计中心 投标日期： 福成两圣宫维修工程单一来源采购项目（采购编号： DBZCG01820xx0722）。