20xx年济南市园博园中心广场喷泉照明监控公共广播系统竞争性谈判文件(编辑修改稿)

20xx年济南市园博园中心广场喷泉照明监控公共广播系统竞争性谈判文件(编辑修改稿)内容摘要：

个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 10 简历表、承建类似工程情况介绍； 、施工力量部署。 1 谈判响应文件 格式： 包括本须知第 11条中规定的内容， 报价人 提交的 谈判响应文件必须毫无例外地使用 竞争性谈判文件 所提供的 谈判响应文件 格式（表格可以按同样格式扩展）。 电子文挡应包括本须知第 11条中规定的所有内容，其中工程量清单采用Excel格式，其余采用 Word格式。 报价文件 所附的证明文件（包括 报价人 营业执照副本；资质证书副本； 安全生产许可证； 质量管理体系认证证书；项目经理 资格证书 ； 项目经理及项目技术负责人的身份证 ；近 5年 报价人 获奖证书；近 3年 报价人 承接 20xx万元以上类似业绩合同 ）应复印清晰并加盖 报价人 公章。 资格后审的内容（合格报价人的条件）： 依据九部委 56 号令， 报价 人在递交 报价 文件时，应在 报价 文件中提供以下资料的复印件： ①“ 报价 人基本情况表”应附 报价人 法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、法人证或法人授权委托书及身份证、建造师资格证书。 ②“近两年财务状况表”应附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明 书。 ③“近两年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）。 ④“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书。 ⑤“近两年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书。 ⑥报价人对提供的以上资料的真实性负责，谈判过程中谈判小组若对以上报价人提供的资料有异议，可要求报价人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。 1 综合单价 报价 说明 ： 本工程报价 参照 《山东省安装工程工程量清单计价办法》由报价人自主 进行报价。 投标企业须对单位工程成本、利润进行分析，综合考虑、精心选择施工方案，并根据企业的定额合理确定人工、材料、施工机械等要素的投入与配置、优化整 中管网房地产 频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 11 合，合理控制现场费用和施工技术措施费用，投标企业合理确定综合单价 及措施项目费。 并根据 招标人提供的工程量 计算合价及总 报价。 报价人报价的同时应按照竞争性谈判文件提供的表格填写。 人工单价执行 济建标字 [20xx]1号文。 如不执行，此项不得分。 总承包服务费按 计入报价。 注：综合单价需包含完成列项项目所需人工、材料、机械、管理费、利润等并考虑风险，以及相关辅助工作内 容发生费用，报价人报价时应明确工程做法。 : 1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。 2）工程量清单及其格式中的任何内容不得随意删除或修改。 3）金额（价格）均应以人民币表示。 4）工程范围：见谈判须知前附表第 6项内容。 5）工程质量：合格标准。 6）报价人应按本办法规定的统一格式，提供 分部分项工程量清单综合单价分析表 、 措施项目费分析表 、 人工、材料、施工机械台班单价价格取定表 等。 综合单价应包括为完成工程量清单项目， 每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险、建设单位的特殊要求等而增加的费用。 确定后综合单价除双方同意外结算时不得调整。 、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 ： 1)封面； 2)总说明； 3)单项工程费汇总表； 4)单位工程费汇总表； 5)分部分项工程量清单计价表； 6) 措施项目清单计价表； 中管网房地产 频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 12 7) 其他项目清 单计价表； 8) 零星工作项目计价表； 9) 分部分项工程量清单综合单价分析表； 10) 措施项目费分析表； 11) 综合单价工作内容及定额分析计价表； 12) 组成本工程谈判报价的综合单价的人工、材料（含规格、型号、质量等级）施工机械台班单价取定表； 13) 设备清单及报价表； ： 1) 封面的填写： 应按规定的内容填写、签字、盖章。 2)总说明的编制： 总说明应包括下列内容： ； ； 、工期； 说明的问题。 3）单项工程费汇总表的编制：。 4）单位工程费汇总表的编制： 表中的金额应分别按分部分项工程量清单计价表、措施项目合价、其他项目清单计价表的合计金额和按本办法规定计算的规费、税金填写。 5）分部分项工程量清单计价表的编制： 、项目名称、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。 6）措施项目清单计价表的编制： 工程特点自行编制措施费用，并列出明细表 ，报价 人报出的措施 中管网房地产 频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 13 项目费均视为对其内容详细分析后填写的，不论是否明列费用均视为包含了所需要的全部费用。 ，并列出明细表。 本工程措施费为完成本工程的包干价，结算时不 再 调整。 7）其他项目清单计价表的编制： 、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。 8）零星工作项目计价表的编制： 、名称、计量单位、数量必须按零星工作项目表中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得 修改。 ，参照本办法费用项目组成和计算方法自主确定。 =数量相应综合单价。 ，报价人应在建设单位预测名称及预估相应数量的基础上考虑零星工作特点进行确定，工程竣工时按实际完成工程量进行结算。 ： 报价价款 =（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） （ 1）分部分项工程量清单报价款； （ 2）措施项目清单报价款； （ 3）其他项目清单报价款； （ 4）规费 =[（ 1） +（ 2） +（ 3） ]规费率； （ 5）税金 =[（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） ]税金率。 ： 1）分部分项工程量清单综合单价分析表： 、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。 中管网房地产 频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 14 3）措施项目费分析表： 措施费用分析时，应分项逐项分析。 、其他项目清单项目设置及其消耗量定额（计价办法）： ，均以 项 列出，数量为 1。 c其他项目清单计价表中的序号、项目名称应按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加、不得减少、不得修改。 其他项目清单报价是比较简单的，应按 其他项目清单项目设置及其计价方法 的要求报价。 a.建设单位部分 的金额应按建设单位在 总说明 中提出的金额填写（包括除规费、税金以外的全部费用）。 b.报价人部分 的总承包服务费，由报价人根据提供的服务所需的费用填写（包括除规费、税金以外的全部费用）。 零星工作项目费按 零星工作项目计价表 的合计金额填写。 计价表中的序号、名称、计量单位、数量应按零星工作项目表的相应内容填写，不得增加、不得减少、不得修改。 ，报价人应在建设单位预测名称及预估相应数量的基础上，考虑零星工作特点进行自主确定。 工程竣工时，按实际完成的数量进行结算，成交的综合单价除双方同意外不得调整。 、材料检验费用 、环境保护、生活污水粪便排放费用 、所有建筑垃圾清运及竣工清理费用、所有设施费（如：安全通道、临设防护等）、电费等，还要考虑市场变化风险、试车费以及其他费用等。 工程结算： ． 1 工程量的调整： a 设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其工程数量可由承包人按本办法规定的工程量计算办法计算，经发包人确认后，作为工程结算的依据。 b 设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，可由承包人提出，经发包人确认后，作为工程结算的依据。 中管网房地产 频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 济南市园博园 中心广场 喷泉（照明、监控、公共广播）系统 竞争性谈判文件 济南建招工程咨询有限公司 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 电话 /传真： 053188886111 邮箱 15 c 设计变更引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际进行调整，经发包人确认后，作为工程结算的依据。 价款的调整： a 由于工程量设计变更，需调整综合单价时，除合同另有约定外，应按下列办法执行： 1）工程结算时 ,当出 现本次招标投标工程量清单项目以外的项目时 ,综合单价用以下办法进行结算 : 对于出现新的分部分项工程量清单项目，其新生成的综合单价按以下办法进行确定： a)如果投标书中有施工做法相类似的综合单价时，用施工做法相同或相类似的综合单价，如含材料因素的变动，在单价分析中置换主材材料价格，其他子项不动，作为此项目的综合单价（新主材价格用当年发包人认可的市场价置换）。 2)若无施工做法相类似的综合单价时采用如下方法确定： a)执行《山东省建筑工程消耗量定额》及现行计算规则、《山东省建筑工程工程量清单计价办法》《山东省安装 工程工程量清单计价办法》以下简称《计价办法》。 其中设备材料单价、施工机械台班单价套用 报价人 投标书中的人工、设备、材料（含规格型号、质量等级）、机械台班单价取定表中的单价。 b）取费按本次招标中 报价人 所报的管理费率、利润率、措施费费率、人工单价，按《计价办法》规定的办法生成新的综合单价。 c）新生成的综合单价和计算程序报发包人确认后作为工程结算的依据。 设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，其原有价款，结算时应给予扣除。 由于设计变更引起分部。