如东县20xx年度双甸镇一般土地治理工程项目a标段

如东县20xx年度双甸镇一般土地治理工程项目a标段内容摘要：

差额保证金。 本工程的招标人委托如东县招标办对中标差额保证金进行统一监管，中标人必须采用银行转账的方式从企业法人基本存款帐户缴纳。 中标差额保证金缴纳帐户为如东县财政专户，收款人：如东县财政局，开户行：建行，帐号：32020647336051120208。 八、开标时，参加本次投标的投标经办人员及项目负责人必须携带本人身份证原件准时到场，否则视为中途退标处理。 投标经办人员和项目负责人可为同一人。 九、同一投标人 可以参加 三 个 标段的投标 ，但最多 只能中一 个标段。 若同一投标人连续中 二 个标段时，则按开标顺序先开的标段作为其中标标段， 剩余 标段由该标段的总分第二高者中标 ，以此类推。 十、 标段的开标顺序 为 A标段 — B标段 — C标段。 十一、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。 十二、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。 第三章 建设工程施工合同 第一部分 合同协议书格式 如东县农业综合开发项目 施 工 合 同 合同名称： 合同编号： 发包人（全称） 如东县农业综合开发项目建设部 承包人（全称）： 为组织实施农业综合开发项目工程，提高项目工程质量，更好地发挥工程效益，现根据《合同法》及《国家农业综合开发资金和项目管理办法 》的有关规定，经双方协商一致，达成如下合同条款，共同遵照执行。 一、工程概况 工程名称 ： 如东县 2020 年度 双甸镇一般土地治理工程项目 A 标段 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 四、合同价款及付款办法 合同总金额为（大写） 元（人民币），其中：开发项目财政投资 元（人民币）。 付款办法： 施工单位进场开工后，预拨 30%工程备料款。 工程竣工后，报请县农业综合开发项目建设部验收，验收合格后，拨付 60%工程款。 待审计结束后，按审计价及相关报账手续结报全部工程款。 同时，合同履约保证金转为质量保证金，待整个项目通过上级验收，并且在本合同工程县级验收一年内工程无质量问题，通过工程复验后 30 日内退全部质量保证金。 五、双方责任 （一）发包人责任 开工前向承包人作必要的技术交底，提供工程施工图。 协调并落实由项目所在地镇村负责的工程现场定位、清理、 放样等前期工作。 委托 南通诚达工程项目管理有限公司 为本项目工程监理，做好施工现场、进度和质量监督工作。 负责办理特殊情况规划设计更改的有关手续，并及时通知承包人，同时解决应由发包人负责的其他事宜。 （二）承包人责任 按照施工图纸和国家规定的有关施工技术规范，编制施工组织设计方案，严格按《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》，精心组织施工。 必须逐日记录施工日记 ，每月 20 日向监理 单位报告施工进度。 严格按照发包人提供的施工图施工，不得擅自变更工程设计；如遇特殊情况，确需更改设计，应将事由报告监理人员 ，经批准后方可变更，否则所变更的部分作质量不合格处理。 施工中自觉接受项目部及监理单位施工管理及质量检查，每道工序质量报验，应事先通知监理人员，待检查合格后方可继续施工。 对重点工程关键部位的砼浇筑，各做试块 1 组（ 3 块），并将试压报告附于施工资料中。 及时、准确、完整地向监理单位提供施工资料。 制定施工安全制度，保证施工安全。 如发生工伤事故，由承包人负责，与发包人无关。 必须保质保量按合同规定的期限竣工，然后向监理单位提出竣工验收申请 ，并提供施工资料，一式两份，接受监理单位检查验收。 六、违约 责任 发包人未按合同规定提供有关技术资料，从而影响施工进度和质量，由此给承包人带来的直接经济损失由发包人承担。 承包人不得转包，否则发包人有权终止合同。 承包人在施工过程中，不按图施工的、不符合建设标准的，或经监理人员检查不合格的，承包人应立即进行返工，由此造成一切损失由承包人自负。 承包人在施工过程中每收到一份整改通知书，处罚 500 元；累计监理整改通知书达到 3 份以上，将责令立即撤换施工组，班组负责人列入农业开发“黑名单”；同一施工单位累计收到监理整改通知书达到 5 份以上，项目经理将列入农业开 发“黑名单”； 对不服从业主或监理人员管理的施工负责人、项目经理或单位，情节严重的将直接列入“黑名单”。 凡被列入农业综合开发“黑名单”，将取消参与农业综合开发项目招投标和参与施工资格 1 年以上。 工程如未能按本合同规定的期限竣工，承包人应向发包人赔付工程逾期违约金，每天的违约金为 1000 元，在履约保证金中扣除。 存在质量问题，被上级部门通报，市级每通报 1 项，处罚 1000 元，省级每通报 1 项，处罚 2020元；发生群众举报，经查属实的处罚 2020 元。 所有处罚款全部在履约保证金中扣除，存在严重质量问题，造成严 重责任后果及严重违背合同约定或拒不履约的没收全部履约保证金。 七、其他事项 本合同未尽事宜，由双方按有关规定共同协商解决。 本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份，自签字之日起生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： （或委托代理人） （或委托代理人） 电 话： 电 话： 主 管 部 门： 如东县农业资源开发局：（公章） 如东县财政局：（公章） 代 表 人 ： 代 表 人： 见证方： 年 月 日 第二部分 通用合同条款 (略 ) 通用合同条款详见《水利水电土建工程施工合同条件》 GF20200208 第二版（ 2020） 第三部分 专用合同条款 前 言 专用合同条款是补充和修改通用合同中条款号相同的条款，或需要时增加新条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同中未补充和修改的部分仍有效。 专用条款数据表 行号 条款号 内 容 应填入的数值 1 (a) ( I ) 业主的名称： 如东县农业综合开发项目建设部 地 址：如东县农业资源开发局 2 履约保证金 合同总价 10% 3 提交履约保证金的时间：签订合同时投标保证金自动转为履约保证金 4 提供参考资料的地址： 如东县农业资源开发局 5 工程进度计划提交时间： 承包人与业主签定合同后的 7 天内提交 6 工程质量保证金百分比 合同总价的 10%（由履约保证金转为质量保证金） 第 1 条 定义 (a)(I)业主： 如东县农业综合开发项目建设部 第 2 条 监理人的职责和权力 监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险而必须进行的工作，即使没有业主的事先批准，承包人也应立即遵照执行。 第 5 条 合同文件的优先顺序 除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： （ 1）合同协议书（包括补充协议）； （ 2）中标通知书； （ 3）投标报价书； （ 4）专用合同条款； （ 5）通用合同条款； （ 6）技术条款； （ 7）图纸； （ 8）已标价的工程量清单； （ 9）经双方确认进入合同的其它文件。 第 6 条 图纸、文件的保管和提供 增加： 监理单位在开工前 2 天提供施工图、水准点等资料，并现场交接，由承包人签收。 承包人需派专人做好对工程档案的收集整理，档案不全或错误的将不予验收，由此出 现的责任由承包人负责。 第 14 条 应提交的进度计划 承包人与业主签定合同后的 7 天内提交。 第 15 条 材料和工程设备的提供 工程所有材料和设备均由承包人自行组织。 第 17 条 放样 监理单位应在开工后 2 天，向承包人提交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在开工日期后 4 天内，将施工控制网资料提交监理单位审批。 第 21 条 工程保险 对工程的保险，承包人必须根据国家有关规定进行投保。 其费用 由承包人负担。 第 37 条 检查和检验 材料和工程设备的检验和交货验收无论是承包人提供的材料和工程设备，还是业主指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收，并根据监理工程师要求进行材料设备进场申报。 第 41 条 工程开工 监理单位应在 2020 年 10 月 30 日前发出开工通知。 第 43 条 竣工期限 本合同总工期应在 2020 年 4 月 30 日 前全部完工。 要求投标方编制详细的施工组织设计，在开标时由项目经理作陈述。 第 44 条 增加： 承包人的工期延误 如承包人在第 43 条规定的 时间到达后仍未完工，逾期完工违约金额规定为 1000 元 /天。 因未按期完工，造成的损失由承包人自负，而这并不减少承包人对总工期的责任。 第 51 条 、变更 增加：变更的范围和内容 工程的施工以设计单位设计的施工图为依据，施工过程中的设计施工图的变更，工程量的调整必须由设计单位出具正式“设计更改通知单”，经业主和监理人认可后，方能进行施工，作为工程量调整结算的依据。 第 52 条 估价的基本原则 因设计更改造成工程量的调整，其费用计算仍按标书的投标单价，工程结算时所有增加或减少工程量费用，需经中标单 位、监理、业主三方核实后再进行决算。 第 59 条 增加：本工程原则上不许分包，如遇特殊情况确需部分分包的需经业主批准。 第 60 条 预付款 增加： 工程进度付款 施工单位进场开工后，预拨 30%工程备料款。 工程竣工后，报请县农业综合开发项目建设部验收，验收合格后，拨付 60%工程款。 待审计结束后，按审计价及相关报账手续结报余下的 10%工程款。 同时，合同履约保证金转为质量保证金，待整个项目通过上级验收，并且在本合同工程县级验收一年内工程无质量问题，通过县级验收后 30 日内退全部质量保证金。 物价波动引 起的价格调整 人工、材料和设备的价格波动不予调整。 第 67 条 仲裁 递交仲裁应在南通仲裁委员会进行。 第 75 条 增加：合同生效 除合同另有规定外，业主和承包人的法定代表人或他们的授权代表在协 议书上签字并盖单位公章后，合同生效。 第四部分 技术条款 一 总 则 工程概况 概述 详见附表。 合同范围 本合同为 如东县 2020 年度 双甸镇一般土地治理工程项目 A 标段 工地 工地条件包括合同内指定施工作业区，临时作业区由业主指定。 场地清理平整由承包人负责。 承包人 若认为业主指定临时作业区面积不能适应提出的施工方案要求，应提前 7 天提出申请，由监理工程师、业主、承包人三方协商解决。 所需费用由承包人自理。 地理、交通、水文、地质等资料情况 地理位置 位于如东县 当地水质情况 生活用水考虑用内地深井水。 技术标准和规范 承包人在执行合同时，对所有的材料、设备和施工工艺，都应遵照现行技术规范、规程和。