索赔
到港后工程施工中急需这批材料，承包商先垫支关税，并完成入关手续，以便及早取得材料，避免现场停工待料。 问：对此，承包商是否可向业主提出补偿海关税的要求 ?这项索赔是否也要受合同规定的索赔有效期的限制 ? 答：对此，如果业主拖延海关放行手续超过 30 天，造成现场停工待料，则承包商可将它作为不可预见事件，在合同规定的索赔有效期内提出工期和费用索赔。 而承包商先垫付了关税，以 便及早取得材料
3。 55 致 谢 58 外文文献 59 中文译文 66 天津理工大学 2020届本科毕业论文 1 第一章 绪论 论文的选题背景及研究意义 选题背景 随着我国国民经济和现代化进程的稳步增长，工程建设规模越来越大，工程承包市场的竞争也日趋激烈，在此大环境下，索赔的意义和作用就显得尤为重要。 根据有关资料显示，在不包括人员和时间上的巨大费用的 前提下
了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔； ③ 索赔是一种未经对方确认的单方行为。 参见教材P177。 【例题 18】工程师判定承包人索赔成立的条件为（ ）。 ，或总工期延误 ，按合同的约定不属于承包人应承担的责任 赔报告 【正确答案】 ABC 【答案解析】本题考查的是索赔成立的条件。 具体条件包括： ① 事件造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误； ② 造成费用增加或工期延误的原因
28 天内，向工程师发出索赔意向通知。 ” 索赔通知书应当简明扼要，一般包括以下内容：索赔事件发生的时间、地点、索赔发生的原因、性质、责任、承包商在事件发生后控制事件进一步发展采取的措施、主要合同依据、说明索赔事件的发生已经给承包商带来的后果、申明保留索赔的权利。 (3) 编写并提交索赔报告 我国建设工程施工合同条件规定：承包商必须在发生索赔意向通知书后的 28 天内或经工程师同意的其他合理
与反索赔的分类，分析索赔产生的原因，并以此为基础提出索赔问题处理的基本程序和处理方法，最后通过现实中实际案例的分析，完成此次论文的研究。 关键字 ： 工程建设 ； 索赔 ； 反索赔 重庆能源职业学院毕业论文 2 一、 引 言 随着社会的进步，建筑业的发展，在工程建设中出现的问题也越来越多。 伴随着这 些问题的出现，想到让其不再发生，那是不可能的，所以就只能做到如何更好更快的解决。
中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 26 页 共 47 页 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 27 页 共 47 页 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 28 页 共 47 页 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 29 页 共 47 页 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 30 页 共 47 页
据零乱无序，证据含糊不清。 如发生此类问题，工程师往往采取退回报告要求重新补充证据的方法。 这不仅会拖延索赔的解决，也会使承包人在索赔中处于不利的被动地位。 法律效力 索赔证据必须具有法律效力，特别是在承发包双方意见分歧、争执不下，需要提交仲裁或诉讼时更要作到这一点。 具有法律效力的证据通常是： (1) 必须是当时的书面文件，一切口头承诺或口头协议都不具有法律效力。 (2)
，并在书面报告后 21 天内提交索偿额的具体计算资料，总承包方迟提出或迟交资料的索偿将不获考虑。 索赔方如不严格遵守索赔时效的规定，逾期提出索赔要求，则其胜诉权将得不到法律支持。 如北京仲裁委员会 2020 年裁决的北京某建筑集团公司与北京某科技发展有限公司之间的索赔争议案中，申请人北京某集团公司提出了十余项索赔要求，金额近千万元，其中若干索赔要求，因其提出索赔的时间超过了合同规定的索赔期
责任，则由中联销售课通知专卖店赔付； 若判定为用户责任，则由中联销售课将鉴定结果通知专卖店，专卖店作好对用户的解释工作； 销售课对专卖店索赔申请审核无误后，出具《索赔支付清单》报总经理批准后交财务部； 财务部接到经总经理批准的《索赔支付清单》后，作好相关专卖店的帐务处理工作； 7. 相关文 件 《质量鉴定报告》（略） 《索赔申请表》 《索赔支付清单》 中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 4
）表格填写要求 要有卖场 DM UP人员的签名批准。 修改处要有授权人签名。 退还卖场的要有卖场人员签名。 若有需要销毁的商品，需写明原因。 销毁商品要有店长签名。 填写日期和交货日期相同。 （四）销毁商品和退换货商品存放方法以及摆放标准 可退换商品按供应商分别放在不同的油箱中。 销毁商品统一在一辆 Shopping Cart 中存放，待晚上销毁。 商品和小件商品放在索赔的铁笼内